导读:第一篇:钢筋班组承包合同范本 甲方:苏州市春业建筑工程有限公司XX项目部 (以下简称甲方) 乙方: 钢筋班组 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
此文《钢筋班组承包合同范本(甄选6篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!
第一篇:钢筋班组承包合同范本
甲方:苏州市春业建筑工程有限公司XX项目部 (以下简称甲方) 乙方: 钢筋班组 (以下简称乙方) “依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任,分工协作,加快工程施工进度,确保安全生产,保证质量如期完成任务, 经双方协商,就 工程钢筋分工程达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程名称:
3、工程内容:
工程钢筋工分部(所有钢筋,包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)
钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单,报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短,合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前,必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。
二、承包方式:
包清工(乙方承包施工收入一次性包干,小型机械及用具乙方自理,包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。
三、承包价款:
1、保证金:为保证工程质量,安全生产文明施工,乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元,其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产,文明施工保证金100000元。
2、承包价格:乙方所承包的施工收入按实际用量 , #楼以 元/吨计 (一次性验收通过,实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。
A、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过,按本次用量/ 吨扣除,作罚款处理,并承担下道工序工种误工的 责任及费用。
B、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。
3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金,春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费),余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量:
1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工,确保工程质量达优质结构。
2、乙方必须认真熟悉图纸,严格按图施工,材料下料前必须送项目部审批后实施。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检,发现问题及时整改,乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准,若经甲方检查验收达不到优质,经整改仍达不到优质,该分项人工费扣除(作罚款处理),该项必须整改达标,不达标分项坚决返工,决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场,已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故,一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核,自检合格后报监理验收,发现有不符合规范施工规定的坚决返工,因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全:
1、施工安全由乙方负责,乙方必须对职工进行安全教育,安排生产任务的同时进行安全交底,并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工,严格遵守安全方面的各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任,重大事故或他人事故,分清责任,由责任方承担。
4、严格执行建筑工程施工安全合同内容。
六、施工工期:
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工,确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员,确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排,确保按期完成各项任务,若因乙方原因导致延期,甲方将对乙方处罚1000元/天,延期超过五天,甲将对乙方处罚20xx元/天,乙方必须及时采取补救措施,确保按期完成任务,否则无条件撤出工场,所完成工程量均不结算。
七、甲方职责:
1、确保班组职工的食宿条件;
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。做好班组职工进场的安全三级教育及安全操作规程的交底,各工序质量要求及各项规章制度的交底;
3、根据材料进场的合理安排,尽量确保施工中的各种材料供应;
4、全面做好监督、检查工作,及时提出整改通知;督促班组整改符合规范要求为止,并根据实际情况按规章制度执行罚款;
5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;
6、全面做好安全设施的防护工作。
八、乙方职责:
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场,负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员,遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度,提高工人的安全生产意识,搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件,不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、在绑扎钢筋完成后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收,做到工完场清、保持施工操作场地整洁,同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想,节约材料,杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料,合理利用材料。在使用材料中,乙方要本着节约材料、量材使用的原则,凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断,甲方一经发现,将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。
7、主体竣工或工程完成后,负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置,否则甲方有权另派人清理,所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
8、爱惜甲方的一切机械设备和工具,严格履行材物领(借)用手续,工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管,按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。
九、文明施工:
1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.
2、乙方必须工完场地清,暂不使用的料具必须清理干净,堆放整齐,如达不到要求,甲方另安排其他人员施工,具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管,遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪,服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等,乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作,直至达到甲方要求。
十、安全生产:
1、在施工期间,贯彻谁施工,谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务,对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责,所涉费用由乙方承担。
2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律,十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整,否则所造成的事故及损失,甲方概不承担责任,相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担,一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。
3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地,并保持通讯畅通,负责人及职工严禁私离现场,特殊情况必须事先请假,批准后方可外出,并且按期返回,否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。
4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴,偷盗等不法行为,乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元,情节严重的送司法机关处理。
5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线,宿舍内严禁使用大功率电器,及煤气灶烧菜烧饭。
十一、工程转包和分包:
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、不可抗力 :
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十三、保险:
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十四、关于意外停工的约定:
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。 十五、廉洁条款:
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
十六:争议解决办法:
如有争议须双方协商解决,如不行则由当地法院仲裁。
十七:其他约定项:
1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准,工程款全部付清后自行失效!
十八:合同份数
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份 ,甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 负责人:
订立时间: 订立时间:
第二篇:钢筋班组承包合同范本
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同内容:
一:承包方式: (包质量,包安全,包工期)
三、工程单价包括内容:
乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工,其它事宜另议): 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、二次结构制作,各型号马镫和垫块,电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、剪力墙,框住焊制定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、构造柱钢筋预留、钢筋送检材料
的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、场内材料的二次搬运、场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车),基础和屋顶按标准层面积一半计算,飘窗空调板面积不计算,阳台面积计算一半。
四、合同价款:
钢筋工程承包价为人民币: 元/㎡
大写: 元/㎡
以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,高温作业降温费,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯等垂直运输机械及操作人员费用
2、乙方自备的机械设备、工具用具:一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、 植筋工具、植筋材料(不
3、防护用品中的安全帽、安全带及其余防护用具及劳保用品等由乙方自备。其中安全帽由甲方统一发放。
4、 甲方供材供应至施工现场堆放,乙方在施工过程中,应注意节含钢筋)、等一切工具。 辅材等费用已进入本合同固定综合单价中约材料,严禁人为浪费。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,钢筋损耗量规定为 3 ‰,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准
工程质量标准: 级承包方必须严格按照施工图纸精心施工,施工过程中在没有接到变更通知情况下
(1) 不得擅自改变施工图的设计内容,若因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品,若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格,给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸,施工中不得出现重大技术错误,若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。承包方在施工过程中应按国家相关规范操作,确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查),若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同,并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除:
七、付款方式。1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表
八、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在50000元以下的,乙方自行解决,若超过50000元时,由乙方承担50%,甲方承担50%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由甲方承担70%,乙方承担30%,乙方费用在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
九、文明施工:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任500元/人.次。同事此人清离工地。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金5000元/次,同时按所盗物品价值的2倍进行补陪,并将偷盗者移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金10000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,(当事人清离工地)由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任(闹事者清离工地)。
4、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
5、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金。
6,工地严禁烤火,违反规定罚款5000元并清离工地。
十、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
8、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派 为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
4、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金 元整,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
5、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间交接验收,承担成品保护。
6、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
7、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任。
8、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
9、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
10、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同。
11、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。
十一、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,让乙方清除出场,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按20xx元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。
十二、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十三、其他条款:
1、本合同自双方代表签字之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,
代表人(签字):
本合同签订日期:____ 年_____月______日。
甲方(盖章): 乙方(签字):
第三篇:钢筋班组承包合同范本
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程事项协商特订立本合同。
一、工程名称:紫裕蘭庭1#楼
二、工程地点:咸阳市毕塬路西段
三、承包方式及内容如下:
1、承包方式:包人工、包辅材、包机械
2、承包内容:钢筋绑扎、制作,1#楼为拼装模板,从基坑至楼最高点,结施图纸钢筋工工程,全部内容包括设计变更、塔吊与电梯基础,临建钢筋,包劳务和辅材,耗材,材料进场卸车。分类堆放、出料单、取料、制作、连接、绑扎、预置预埋钢筋的安置和清除,构造柱的种植等。包括(扎丝、焊条、切割片、垫块、施工所用的工具、职工住房实施费用等),各种机械与维修。
四、承包方式、价格:
1、承包方式:乙方按省级文明工地标准负责施工,按建筑面积承包,计算按照99定额计算面积,所有阳台只计算一半面积,飘窗不计。
2、地下室和以上一个标准计算每平方 元,±0.000以下按2.5倍计算,一次包定,不调价;电渣焊每头 元。
本工程交押金 万元,待主体封顶后一并返还。
五、付款方式:
地下室封顶后付该施工段工程款的70%,其余均按每5层为一结算段,付到每一结算段工程款的70%,主体封顶后付到总工程款的80%,年终与主体到帐后付到总工程款的97%,留3%质保金一年后无质量问题一次付清。在工资发放后原则上不得向项目部借款,新进场人员应自备生活费。
六、管理配合工作:
1、乙方必须配合甲方放线员一名,组长一名,技术负责人一名,并向甲方提供管理人员名单,及联系方式,按月提供劳务人员名单,教育职工遵守甲方各项管理人员的正确指导,监督和控制。
2、按甲方编制的施工组织设计及专项施工方案,要求施工作业,施工过程中无条件的接受甲方及上级部门定期或不定期的检查、指导和监督,接受甲方项目部、监理公司及业方单位的质量、进度、安全、文明施工管理要求,无条件的执行甲方下发的各种文书。按时施工,有意见及时提出协商解决。配合项目部做好各种资料。
七、质量标准及管理:
工程质量标准:合格:
1、乙方应严格按照图纸、设计要求、国家施工规范、图集及行业标注认真施工,必须接受甲方及上级部门的监督及指导,乙方对工程施工过程的质量负全责。
2、项目部按国家实行建筑和质量验收标准,图纸,设计要求及合同约定条款进行验收。合格工程签发验收合格书,达不到约定标准,按建筑面积2元/ m进行处罚(没达到质量要求上级部门的处罚由乙方承担)
3、乙方多做的每项工程经验收合格后必须经项目部,质量员及监理单位验收合格并签字后方可进入下道工序,未经许可,乙方不得施工。
4、对不合格产品乙方必须及时整改,并承担由此造成的一切损失。
5、各种材料、成品、半成品进场后,乙方应配合项目部规定进行取料送检,合格后方可使用。
6、乙方在施工中必须做到完一块,清一块,若在其他班组交接下一道工序时,还没有清理,查到一处罚50元。
7、质量达不到要求,而不落实整改甲方有权采取有关措施。
1)返工重做,一切损失乙方承担。
2)组织另外人员整改,工资在乙方工程款中扣除。
3)终止协议,人工工资按50%结算并清退出场。
八、安全管理、文明施工:
1、甲、乙双方必须严格遵守国家,上级有关部门的环境、安全生产的法律法规进行施工,保证做到安全生产无事故,进入工地作业人员必须接受公司项目部、班组的三级环境、安全教育及上级部门的各项培训,费用自理;进入施工场地必须佩戴安全帽;高空作业、临边作业必须佩带安全带,危险作业应正确使用好防护用品。
2、乙方必须服从甲方及上级部门的管理,对提出的安全隐患必须立即进行整改,杜绝一切不安全事故的发生。
3、乙方人员若发生伤亡事故,双方应尽力抢救,同时保护好现场,上报有关部门进行勘察、鉴定,分清责任,事故由责任方承担,并做好善后处理。
4、发生一切不安全事故方或伤及他人的事故,保险赔偿数额由乙方自行按国家有关对受害者及其家属进行经济补偿,甲方不承担任何法律和经济责任。
5、特殊工种人员必须持证上岗,对无证人员,甲方有权停职,并处以没人100—300元罚款。
6、乙方无视安全,经多次提出不改,甲方有权处罚500—1000元。
7、乙方对施工人员必须登记造册上报甲方,乙方人员严禁在工地斗殴、聚众赌博和酗酒、偷盗等违法行为,发生一次处罚500元以上罚款;班组与班组闹事、斗殴每次处20xx—5000元罚款,情节严重者送司法机关处理。
九、材料控制要求:
1、对原材料的使用本着节约、高效、低耗的原则,合理使用,坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生。
2、乙方应按工程进度需要提前10天向甲方申请工程所需材料。
3、乙方借用甲方工具要随用随还,如丢失按原价进行赔偿,在库房所领取一切材料必须签字,用完后入库,丢失按原价赔偿。
十、工期控制:
1、乙方必须按批准的进度计划如期完成,月计划延误一天以上(含1天)甲方按每天罚款1000元,总过度延误3天以上(含三天)甲方按每天罚款5000元。
2、乙方原因引起计划延误5天以上(含五天甲方有权单方面终止合同),由此造成的一切损失乙方自行承担。
3、不可抗力,连续停电2天以上项目部原因等可以延期,以项目部书面通知为准。
十一、甲方义务:
1、施工前甲方向乙方提供施工图一份。
2、为乙方提供办公、仓库场所,库管工作由乙方承担。
3、协助乙方解决重大问题。
4、负责安全进度,规范化管理工作等方面监督检查。
十二、乙方义务:
1、乙方向甲方提供现场施工人员花名册、身份证和岗位证复印件,特殊工种操作证。
2、乙方施工必须认真审查,保证施工人员政治素质、人体健康和技术水平,施工人员的年龄不得小于18岁,不得超过55岁。
3、乙方管理人员每天必须坚守工地,未经甲方同意不得离开现场,擅自离开者,甲方将对乙方处200元/天的罚款,乙方必须保证现场人员相对稳定增长,不能随意变更在册人员。如有变更,必须向甲方提前申报,否则发生的一切事故均由乙方负责。
4、乙方施工人员必须按施工图和质量验收规范进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排。
5、乙方人员的施工料表,提前15天交甲方专业工长,审核后方可进行取料施工。
6、负责施工现场施工区和制作区的保洁工作,配合做好财产安全保卫工作。
十三、其它:
1、甲方所有的管理制度,处罚条例,质量标准均作为合同副件一并执行。
2、本合同如有未尽事宜,双方通过友好协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力,款清合同自行终止。
3、在执行本合同过程中,如发生争执,双方应尽量通过友好协商解决,如协商不成或不愿协商,双方可将争议提交当地人民法院依法裁决。
十四、本合同双方代表签字之日起生效。
十五、本合同一式叁份,双方各执一份,交财务一份。
甲方代表: 乙方代表:
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
第四篇:钢筋班组承包合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:天津市汉沽区战斗街四季花苑住宅小区二期工程 工程地点:天津市区汉沽区四季花苑住宅小区一期工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准)
施工内容: 甲方承包范围内钢筋工程的所有工作
二、劳务承包范围
承包范围:天津市汉沽区四季花苑住宅小区二期工程 楼(以业主与自力四队实施的合同为准)
三、承包方式及施工内容
1、承包方式: 包清工
(1)乙方自理材料包括:一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、 植筋工具、植筋材料(不含钢筋)、分配电箱、电缆线、太阳灯、手推车、雨衣等一切工具。
2)甲方所提供材料及用具:塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、图纸设计上所用到的各种钢筋、钢筋成品垫块、定位卡环 、安全帽甲方提供,费用乙方自负。
2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工,其它事宜另议): 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、钢筋送检材料的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、各种植筋(含二次结构、拦板、部分线条)、场内材料的二次搬运、
四、工期要求
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划,组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工,接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按项目总工提出的措施改进,经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款,并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下:
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业,发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍),产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同,并处以已完成钢筋工程量总价20%的罚款。
(4)因以下原因造成工期延误,经发包方确认,工期相应顺延:
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;
b、一周内非承包人原因,因天气、停电造成停工累计超过8小时;
c、不可抗力造成的工期延误;
五、质量标准
工程质量标准: 达到当地行业标准的优良工程
(1) 承包方必须严格按照施工图纸精心施工,施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容,若因擅自改动造成的一切损失均由承 2 场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车)包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品,若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格,给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸,施工中不得出现重大技术错误,若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。
(4) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作,确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查),若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同,并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除。
六、安全要求
1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》
2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;
3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育,并建立工人的花名册,将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交公司安全管理员处。
4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。
5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽,在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如:不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);
6、承包方应按项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息,项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐,严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元,对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫,保持清洁。墙上不得乱涂乱画,发现一次罚款整个宿舍每人一次10元,承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后,认真清扫宿舍移交项目部。
八、合同价款
钢筋工程承包价为人民币: 元/㎡
(大写:) 元/㎡
(钢筋工程量以各单位工程的建筑施工图,参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)
1、按实际工程所进的钢筋的数量为准吨,该价格包含各种机具及扎丝费用;
2、工程钢筋损耗控制在千分之三之内,超过千分之三所产生的短钢筋及废品差价,均由乙方承担。
九、付款方式
根据双方约定付款方式为: ①每名职工每月发放生活费800元(进场满30天后发放),乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册,经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后,甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费),余款在工程竣工后六个
1、每月按实际完成工程量乘以分项价格的40%,发放生活费,时间为每月5-10日;
2、中间结构验收完毕后,符合要求发放总工程款的40%;
3、余款待竣工验收后二个月内付清。
十、双方发生纠纷时,解决纠纷的措施
1、首先由双方协商解决。
2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。
十一、合同生效
本合同书一式三份,甲、乙双方各执一份,项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决,本合同书自签订之日起生效。
合同签订时间: 年 月 日
合同订立地点: 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。
发包人(签字、押右手拇指手印): 承包人(签字、押右手拇指手印):
住所(以身份证为准): 住所(以身份证为准): 有效身份证号码: 有效身份证号码: 电 话: 电 话:
年月日:
第五篇:钢筋班组承包合同范本
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称甲方) 经甲、乙双方协商,乙方自愿承包甲方以下工作责任内容,为明确双方的权力和义务,签定本合同,甲、乙双方共同信守。 工程名称:青城峰栖谷
施工地点:青城山桃园村九组
一、 工作内容:所有栋号以内的钢筋制作安装,墙体拉筋等工程。栋号以内不产生一个计时工。
二、 工程施工项目结算单价:正负零以下的钢筋工程不予结算,正负零以上按建筑面积每18元/㎡计算。(含钢筋所有需要使用机械和绑扎丝等一切低消耗材),若中途乙方退场非甲方责任的只结算工程量的70%,余款做为违约金不与结算。
三、 乙方进场时间:20xx-12-7上午。
四、 目标责任:
(一)、工程质量:乙方必须按照建设工程质量规范要求和质量检验评定标准进行施工作业,乙方不按规定施工和安全操作,所造成的一切损失由乙方全额赔偿,所有工人在工地上打架闹事所造成的一切损失由乙方自行负责,与甲方无关。
(二)、安全生产:根据国函(p4)144号第三号有关规定,乙方人员在甲方工作期间所发生的一切安全事故在1000元人民币之内的由乙方自行负责。在1000元人民币以上的超出1000部分由甲方承提70%,乙方承担30%。
工程进度:乙方必须服从甲方现场管理人员的统一安排,以确保甲方的施工进度要求和质量要求,若达不到甲方的质量、安全和进度要求时,甲方有权终止与乙方的合同,并处罚每次500-20xx的罚款。
五、 文明施工:
1、 施工班组自备安全帽及相关施工机具,每发出工人未戴安全帽一次罚款50元。
2、 不准在现场随地大小便,每发现一次罚款100元人民币。
3、 不准在高处向下或向窗外丢材料杂物,建筑垃圾等。
4、 严禁酒后作业,违者罚款100元人民币。
5、 保持宿舍卫生,被盖叠放整齐,衣服、生活用品等叠放整齐,如多次检查不合格桉100元一次罚款处理。
6、 门前实行卫生三包,禁用不着16岁以下童工和55岁老人或少数民族人员。以及身体素质不好,伤残人员,弱质和有心脏病的人员。
7、 所有进场人员必须进行入场三级教育。
六、 付款方式:
甲方确保为乙方按月支付人工费,按进度的80%支付,也可按工人的实际人工费结算,人工费在每月的12日准时付给,余款在主体验收后三个月之内一分不少全部付清。
七、 其它事宜:
本合同未尽事宜或特殊情况,甲乙双方现场协商解决,签署补充协议,具有同等法律效力。补充协议内容: 本合同一式本份,甲乙双方各一份,报送公司一份,法律效力同等,协议自签定之日起生效,工程竣工验收余款付清后自动失效。
甲方: 联系电话:
乙方: 联系电话:
签订地点
年 月 日
第六篇:钢筋班组承包合同范本
发包方: 霍邱县潘集镇黄一新村建设项目部(以下简称甲方) 承包方: 史开安 (以下简称乙方) 根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议。
1 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点
1.3建筑面积:
1.4结构类型:
2 承包方式:
2.1承包方式:班组劳务承包
3.1钢筋后台加工制作,前台钢筋绑扎(含钢筋翻样),工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。
3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用:
3.2.1乙方自备钢筋制作及焊接机械、手头工具、扎丝、焊条、焊渣。乙方负责本工种周转材料,码放整齐及配合装卸车。
3.2.2为完成本合同内容的全部费用,包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。
4、乙方在签订合同前应付给甲方保证金玖万元整(90000元),保证金在工程主体完工后一次性返还给乙方。
5、合同价款:主体结构以图纸设计建筑面积每平方米 ,(其中含质量 ,进度元每平米,若质量、进度达不到要求相应扣除),如准许小料加工,承包单价另议。
6、价款支付
6.1、甲方按乙方实有施工人数每人每月支付1000元工资。
6.2、付款方式:在主体三层竣工后付给乙方已完合格工程量的50%(四栋楼三层封顶);主体全部竣工后,付给乙方已完成合格工程量的85%。其余15%在工程全部竣工验收后2个月内付清。因乙方原因主体结构于 未能封顶,乙方每延误一天罚款 1000 元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。
6.3乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中,要求做工资表工人签字支取,工资表上墙公布,并返回项目经理一份,无工资表返回或弄虚作假,项目部有权不批劳务费。
7、合同工期
7.1开工时间 年 月 日,主体封顶时间: 年 月 日。
7.2乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力量组织施工外,随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工,不得以任何理由拖延工期(包括阶段性工期),如乙方能力不能使甲方满意时,甲方有权补充自有人力穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。
8、工程质量
本工程约定的工程质量标准为 合格 。
9、安全施工
9.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定,严格按国家,安徽及六安市有关安全标准规定和安徽及六安市安全文明工地标准进行施工,随时接受业主,甲方,政府部门安检人员的检查,接受安全交底(落实到个人),落实防范措施,消除安全隐患,经常对工人进行安全教育,严格落实安全交底要求。
9.2施工期间如发生安全事故,费用在20xx元以内的由乙方负责,在20xx元以上的由甲、乙双方共同承担全部经济责任和法律责任。
9.3乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的并接受甲方有关的检查,甲方有权停止乙方的违规操作,并对其进行处罚,甲方对其罚款不通过乙方承包人的确认,直接从其承包费中扣除。因乙方原因造成政府部门对其安全问题罚款的,应有乙方承担经济责任。
10、文明施工
10.1乙方必须按照安徽省及六安市安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工,包括有关环保,噪音及施工时间方面的管理制度,并承担自身原因造成的罚款。同时,乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管理制度并接受甲方检查,甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。
10.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐,操作做到工完料清,场地干净。 10.3乙方工人食堂宿舍必须符合安徽省及六安市的有关规定,禁止脏乱现象,禁止赌博, 酗酒, 打架斗殴,严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。
11、甲方项目经理
11.1甲方项目经理: 秦纪保
11.2甲方项目经理职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令,标准,图纸,交底等,并代表甲方履行其他合同约定义务。
12、甲方工作
12.1负责提供图纸,组织会审交底,编制进度计划,审查乙方详细施工作业计划。
12.2进行必要的和合同约定的材料供应。
12.3对乙方进度,质量,安全,文明施工进行监督,检查和验收。
12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。
12.5随时或定期召开施工现场会议。
13、乙方代表
13.1乙方代表: 史开安
13.2乙方代表职责:按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工,履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。
13.3在甲方总计划,月旬计划,周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。
13.4遵守甲方各种现场管理制度和规定,承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。
13.5做好已完工程,分部,分项工程的成品保护工作。
13.6合理节约使用各种材料。
13.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。
13.8承担由于自身原因造成的安全事故,案例,质量事故造成的经济损失和法律责任。
13.9乙方代表或管理人员按要求参加甲方召开的各种生产例会。
14、乙方进场
14.1本合同约定乙方必保主要工种人员:钢筋工人,杂工人,合计人。
14.2乙方进场人员要求年龄最小18岁,最大不超过55岁,具有小学以上文化程度,听力视力正常,无残疾,无高血压,心脏病,癫痫病,精神失常,无犯罪前科和在逃纪录,甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。
14.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度,遵纪守法,严禁赌博,打架斗殴,酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故,经济损失,法律责任及善后处理有乙方独自承担,由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。
14.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿,未经甲方同意不得任意调整,自行租房,开食堂,外面就餐的安全方面的问题,后果自负。
15、乙方退场
15.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求,甲方有权指令乙方5日内增加人力,采取赶工措施及质量改进措施,5日内无明显改观的,甲方有权作如下处理:
15.2有权解除合同并要求乙方退场,乙方在接到通知后2日内无条件退场,并保证甲方现场财产和已完工程不受损失,甲方可先支付工人退场费,乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已完合格工程量的20%予以结算。
16、其他条款
16.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包,乙方应积极配合,不得提出异议和索赔。
16.2乙方要认真领会本合同内容,了解确认工程情况,合同一经签订,将成为双方工作管理目标依据和法律依据,乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。
17、争议解决
17.1双方协商决定,未果请合同管理部门解决,未果可向仲裁机构申请仲裁。
18、合同生效与中止
18.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。
18.2合同自签字之日起生效,双方结清工程款后中止。
19、合同份数
19.1本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。
发包人:
承包人: 签订日期:
结尾:非常感谢大家阅读《钢筋班组承包合同范本(甄选6篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!
编辑特别推荐:钢筋班组承包合同范本,新版承包施工合同,路基爆破施工劳务合同,园林施工劳务合同,关于仓储合同范文, 欢迎阅读,共同成长!