导读：单项劳务承包合同 篇一 发包方：_______(以下简称甲方) 承包方：_______(以下简称乙方) 发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定，将 成都 市 的部分单项工作包给承包方... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《单项劳务承包合同(精选10篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
单项劳务承包合同 篇一
发包方：_______(以下简称甲方)
承包方：_______(以下简称乙方)
发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定，将 成都 市 的部分单项工作包给承包方完成，为了明确双方的责
任关系，经双方协商同意订下此合同。
一、 承包形式：
主要是以包工、包辅材劳务承包为主，部分其它费用包干形式。
二、钢筋班承包内容
1、工作内容：凡结构、建筑图纸内以及砌体的构造柱、拉接筋、过梁筋、腰梁筋、圈梁筋、屋面筋等的全部工作至主体工程(包括砌体)验收完毕为准。
即：钢筋的放样、制作、绑扎，(不分钢筋大小)马凳铁、支撑架制作、安装，竖焊、间隙焊、竖焊以及间隙焊完毕后模板内焊渣等杂物的清理，自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑，加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。最后检查钢筋扫描出现质量问题费用承包方负责。
2、机械工具及辅材内容：垫块制、安，全部钢筋制作、绑扎等机械及工具。焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、二及电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等等均由承包方自备。
3、工伤事故：在5000元内的工伤事故由承包方自己负责，超过5000元按国家规定，经项目解决后余下费用，双方各自承担部分责任，承担比例为：发包方负责65%，承包方负责35%。万一出现工伤事故，承包方自己先垫付医疗费用.立即报告发包方,超过24小时自行负责，凭医药发票按合同规定到发包方报销解决，并主动与发包方经办人一起处理好善后事宜，如不主动处理善后工作承包负责65%，发包方只负责35%费用。项目要求的“五统一”标志费用及各种防护工具、护具均由承包方承担。
三、承包单价
1、劳务承包单价： 地下室按设计从基础筏板至地下室顶板按_______， 地下室顶板以上按设计建筑面积每平方米_______元，不发生一个计时工。
2、其它费用单价： 均在劳务承包单价内
四、工期要求，质量标准
1、工期要求：承包方所承担每个阶段的工作任务，都必须根据该工程项目所制定的工期计划进行，按该工程项目部规定的工作任务和工作时间不折不扣的完成。否则，总包单位对劳务项目的罚款，全由承包方全部承担。
2、质量标准：本工程必须达到_______ 市质监站一次验收为“优质”结构工程：若达不到“优质工程”标准所发生的一切费用均由承包方负责，该工程项目部所扣多少费用或处罚均由承包方全部承担。
五、工程量结算，付款方法
1、工程量结算：工程量以施工图为准，并按国家规定结算规范进行结算，在劳务队计时工( 普工60元/天，技工85元/天)计算。
2、付款方式：发包单位严格按该工程项目所定的付款时间给承包付款。即： 地下室至结构7层顶板完成开始支付完成工程量的80%，之后按总包单位付款时间付月进度完成工程量的80%进行支付，余款20%在合同工作内容全部完成并验收后6个月内付清。
六、安全生产及文明施工
1、安全生产：
(1) 承包方人员必须按安全生产的有关规定，规范进行操作每道工序。
(2) 承包方所有成员必须佩戴好安全防护品，并要符合公司及项目规定的要求，违者罚款由承包方自己负责。
(3) 承包方进场人员必须年满18—55岁的男性工人，并按政府的相关规定及公司项目规定，必须办理 各种证件，否则造成的所费用和有关处罚由承包放承担。
(4) 进入场地不佩戴安全帽或不佩戴工作牌和酒后作业，穿拖鞋上班，一经发现马上赶出施工现场，被给予罚款，200元一次。高空作业，未系安全带者罚款200元。在施工现场大小便者罚款200元，打架斗殴，聚众闹事双方给予重处，双方各处罚2000-5000元。
2、文明施工
(1)标准：_______ 市“标准化”工地
(2)承包方必须对自己的组员按文明施工条规范要求对员工进行教育：
A、生活区各班组应保持室内整齐、卫生、无异味等。
B、各班组人员不能赤身、穿拖鞋等进入施工现场。
C、各班组人员不能在楼层内随意大、小便。
凡是承包方本人或组员未能按照文明施工规范执行，有关单位管理人员和发包方管理人员均可对其进行罚款与处罚。
(3)承包方的施工场面做到，工完场清，对自己所用材料进行收检，分类堆码。如不符合要求，有关单位和项目部给出的罚款均由承包方负责。
七、其他约定条款
1、承包方工人进场后应办理有关部门规定的有关证件，并承担其费用，发包方在承包方总工资中扣除5‰作为办理 各种证件等手续费用，发包方负责办理。
2、承包方人员在施工中必须按《安全生产法》及有关部门制定的操作规范执行，违章操作造成的工伤事故自行承担一切责任，如是项目管理不善造成的事故，由发包方协助承包方按国家有关规定进行解决。
3、承包方中途无理停工、撤走工人，造成工程停工，工期损失及一切费用均由承包方承担，余下的20%的工资，承包方自愿放弃，不结帐不计发工资给承包方，作为后继人员工资的补贴及其他损失费用支付。
4、承包方本人及人员不管在项目内外造成的打架斗殴等，违反治安秩序造成的伤亡费用及罚款均由承包方自己承担。
5、钢材损耗率为 1 %，超出部分班组负责费用。图纸变更总和钢筋3吨内承包方负责费用，超出3吨由发包方承担费用。
6、承包方向发包方交质保金_______万元，工程验收达到“优质工程”一次退还，如隐蔽验收时，发现有质量问题受到处罚及发生其它费用在质保金中扣除。
7、承包单价实行一次包断，不管含量高低双方都不增加或减少单价。
8、工人生活费由发包方借饭票给承包方，工人零用钱由承包方自己解决。
9、承包方必须指派至少一名现场管理人员，指派的现场管理人员必须符合以下几点要求：
(1)对所作业的分项工程具有高度的责任心，并且有强烈的质量意识。
(2)必须服从发包方管理人员的安排及指挥。
(3)能够与其它分项班组以及发包方管理人员进行密切的配合与协调。
(4)能够完全、合理的指挥及安排其班组工人进行有序作业。
(5)具有较强的管理水平以及专业知识。 对于不符合要求的管理人员发包方有权要求承包方更换现场管理人员。
10、承包方本人或班组人员如在作业过程中不服从管理人员的安排与指挥、质量不符合要求(是否符合要求由监理单位、施工单位、发包方共同评定)，承包方必须在发包方要求的时间内自行退场，发包方不再另行支付除完成工程量以外的任何费用。并且扣留所完成工程量费用的20%工资，作为后继人员工资的补贴及其它损失费用。
11、承包方雇用的工人年龄超过55岁(含55岁)以上及未满16周岁的人员发生工伤事故的费用，由承包方负责70%，发包方负责30%费用。
八、合同未尽事宜，经双方另行协商后列入补充条款;本合同一式二份，经双方签字生效，并具法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
单项劳务承包合同 篇二
合同编号：_____________
甲方（发包方）：_____________
地址：_____________
法定代表人/负责人：_____________
联系电话：_____________
乙方（承包方）：_____________
地址：_____________
法定代表人/负责人：_____________
联系电话：_____________
鉴于甲方拟将_____________（项目名称）中的_____________（单项劳务内容）发包给乙方进行施工，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_____________
2. 工程地点：_____________
3. 承包范围：_____________（详细描述单项劳务的具体内容、范围及要求）
4. 工期要求：自_____________年____月____日起至_____________年____月____日止，共计_____________天。
二、工程质量标准
乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家现行的施工验收规范进行施工，确保工程质量达到_____________标准。
三、合同价款及支付方式
1. 合同总价款：人民币（大写）_____________元整（￥_____________），该价款为固定总价，除非因设计变更或甲方原因导致工程量增减，否则不作调整。
2. 支付方式：
预付款：合同签订后_____________日内，甲方支付乙方合同总价款的_____________%作为预付款，即人民币（大写）_____________元整（￥_____________）。
进度款：乙方完成工程量达到_____________%时，甲方支付乙方至合同总价款的_____________%；剩余款项在工程竣工验收合格后_____________日内一次性付清。
保修金：留合同总价款的_____________%作为保修金，保修期满且无质量问题后_____________日内无息退还。
四、双方责任
1. 甲方责任：
提供施工所需的施工图纸、技术资料及现场条件。
按约定支付工程款项。
协调与其他施工单位的交叉作业关系。
2. 乙方责任：
组织具有相应资质的施工队伍，确保施工质量和安全。
遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。
负责施工期间的成品保护及现场清理工作。
承担因乙方原因导致的工期延误及质量问题的责任。
五、保修条款
1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期_____________年。
2. 在保修期内，乙方应免费维修因乙方施工原因造成的质量问题。
六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应按逾期金额的_____________%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定工期完成施工，每逾期一日，应按合同总价款的_____________%向甲方支付违约金；逾期超过_____________日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
七、争议解决
本合同在执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____________仲裁委员会仲裁或向_____________人民法院提起诉讼。
八、其他
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式_____________份，甲乙双方各执_____________份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________
法定代表人/负责人（签字）：_____________
日期：_____________年____月____日
乙方（盖章）：_____________
法定代表人/负责人（签字）：_____________
日期：_____________年____月____日
单项劳务承包合同 篇三
甲方：________________
乙方：________________
为了更好地开拓甲方销售市场，在甲、乙双方互惠互利的基础上，经双方协商签订本协议。具体内容如下：
一、甲方招聘乙方为承包制业务员(非甲方员工，双方不存在劳动关系)。
二、承包期限范围：自_____年___月____日起至_____年____月____日止，共___年。承包范围：________区域。
三、出售价格：按双方确认的甲方统一价执行。
四、任务指标及考核：经公司对市场充分调研签订全年完成公司指定的指标万。并分解到月任务为以下分解表。连续_____个月完不成指标，甲方有权单方面取消合同。务给予%的提成，(此提成不含给予客户的支持返利，及奖盖。)完成任务额外奖励。
五、双方权利和义务
(一)甲方：
1、甲方收取乙方承包保证金___________元
2、甲方必须向乙方提供合格产品(按甲方执行的质量标准);
3、统一价必须合理，与其他销售业务承包人相同;
3、甲方接到要货通知后，____天内负责将乙方所需的产品送到乙方指定地点，运费由_____承担;
5、甲方在明确知道乙方销售地域(指县级市区及乡镇)设有销售点的，不得再另行发相同货物销售到该地域。
6、甲方负责给乙方提供相关货物发票，费用由乙方承担。
(二)乙方：
1、乙方必须严格按照双方确定的统一价执行;
2、按照先付款后发货执行;
3、乙方要货必须发书面通知给甲方;
4、营销策略由乙方自定，由甲方知道协助，不得转包。
5、未经甲方同意，乙方不允许在授权范围外销售，否则视为窜货。
六、甲方运往乙方指定地点的货物，按买卖关系处理。如确因产品质量问题或滞销产品，甲方同意退货或更换产品。三个月内有效期
七、违约责任
甲乙双方如有违约，按合同法有关规定解决，违约方应当承担违约金为签订任务数总额的10%。
八、争议的解决方式
因本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院起诉解决。
九、双方约定的其他事项
双方未尽事项协商解决。
十、本协议自签字起生效。协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
单项劳务承包合同 篇四
合同编号：_____________
甲方（发包方）：_____________
乙方（承包方）：_____________
鉴于甲方拟进行_____________工程项目的施工，乙方具有相应的劳务承包资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就单项劳务承包事宜达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_____________
2. 工程地点：_____________
3. 工程内容：_____________（具体描述单项劳务承包的工作内容）
二、承包方式
乙方以_____________（包工/包工包料/其他方式）的方式承包本工程的劳务部分。
三、合同工期
1. 开工日期：_____________
2. 竣工日期：_____________
3. 工期总日历天数：_____________天
四、合同价款
1. 合同总价款（含税）：人民币_____________元（大写：_____________圆整）。
2. 价款支付：
预付款：合同签订后_____________日内，甲方支付乙方总价款的_____________%作为预付款。
进度款：根据工程进度，甲方按_____________（具体支付比例和条件）支付乙方进度款。
结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至总价款的_____________%，剩余_____________%作为质保金，在质保期满且无质量问题后一次性付清。
五、工程质量
1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量达到_____________（具体质量标准）的要求。
2. 乙方在施工过程中应接受甲方的质量监督和检查，对发现的质量问题应及时整改。
六、双方责任
1. 甲方责任：
提供施工所需的施工图纸、技术资料等。
按时支付合同价款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：
组织有资质的施工队伍进行施工。
遵守施工现场的安全管理规定。
按时完成施工任务，确保工程质量。
七、安全施工
乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和甲方的安全生产管理制度，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及费用。
八、违约责任
1. 若甲方未按时支付合同价款，每逾期一日，应按逾期金额的_____________%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时完成施工任务或工程质量不符合要求，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失，并支付违约金_____________元。
九、争议解决
双方因执行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____________（具体仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼。
十、其他
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式_____________份，甲乙双方各执_____________份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：_____________ 法定代表人（签字）：_____________
联系电话：_____________ 联系电话：_____________
签订日期：_____________年_____月_____日 签订日期：_____________年_____月_____日
单项劳务承包合同 篇五
合同编号：_____________
甲方（发包方）：_________________________
地址：_____________________________________
联系电话：_________________________________
乙方（承包方）：_________________________
身份证号码/统一社会信用代码：______________
住址/注册地址：____________________________
联系电话：_________________________________
鉴于甲方拟将_________________________（项目名称）中的单项劳务工作发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就劳务承包事宜达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________________________
2. 工程地点：_________________________
3. 承包内容：_________________________（详细描述单项劳务的具体内容）
二、合同期限
合同自____年____月____日起至____年____月____日止。如遇不可抗力因素或双方协商一致，可适当调整合同期限。
三、劳务费用及支付方式
1. 劳务费用总额：人民币（大写）_________________________元整（小写：￥_________元），具体计算方式及单价见附件。
2. 支付方式：甲方按_________（如：月/阶段/完工后）支付乙方劳务费用，每次支付比例为_________%，剩余款项在_________（如：工程验收合格后/保修期满无质量问题后）一次性付清。
3. 乙方需提供合法有效的发票或收据作为收款凭证。
四、质量标准及验收
1. 乙方应严格按照甲方提供的技术要求、施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，由甲方或其指定的第三方进行验收。验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任
1. 甲方责任：
提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电接入等。
按时支付劳务费用。
协助乙方解决施工中遇到的技术难题。
2. 乙方责任：
遵守安全生产规定，确保施工安全。
自行组织劳务人员，并负责其工资及社会保险等费用。
按时保质完成承包任务。
遵守甲方现场管理制度，维护甲方及第三方的合法权益。
六、违约责任
1. 任何一方违反本合同约定，均应向对方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误的，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（签字/盖章）：_________
法定代表人/授权代表（签字）：_________
签订日期：____年____月____日
单项劳务承包合同 篇六
甲方：________
乙方：________
为了不断深化改革，适应发展的需要，实现后勤工作的社会化管理。根据审批的文印招标方案，__单位的文印中标结果，并结合单位(公司)的实际情况，经过行政会议研究，决定由乙方承包甲方的文印业务。根据招标文件精神，甲、乙双方经过充分协商，达成如下协议：
一、文印室中的全套设备(含电脑、打印机、复印机、一体机等)由乙方负责投入到位，所有权属于乙方，设备安全由乙方负责。承包期内的纸品、印刷耗材以及周转金等，由乙方自筹自备。
二、乙方须交纳人民币贰仟元整作为履约保证金。
三、甲方负责有偿提供电源(电费以供电局的电价为准，乙方按季度向甲方交纳实用电费)，无偿提供符合工作条件的场所(文印室)。
四、乙方应保证使用符合甲方要求的纸张，正常情况下每版文档应保证在26-28行。特殊情况下，乙方应根据甲方文档所需的字体、字号、字间距和行间距等打印排版印刷，及时完成文印任务。
五、甲方有急需材料要文印的，乙方必须按时保质保量加班完成任务(如遇停电或不可抗拒的自然灾害等特殊因素除外)。
六、乙方应以优质的服务态度，保证文印工作的正常运转，并须做好材料的工作。
七、甲方与乙方每月结算(A4按照16开计价;A3、B4按照8开计价)、付款一次。甲方凭乙方出具的当地税务部门正式的印刷、打印和复印等票据(附上加盖个体工商营业执照印章的清单)，以转帐的形式付款。付款时间暂定为公历每个月份的最后一天。
八、各种规格的文印结算单价以下表中标价为准：
注：
1、表格类不另加收费。
2、单价表中没有列出的特殊印品，文印前双方应协商定价。
3、如果出现油印数量不足100张的情况，甲方应补贴给乙方制版费1.8元/版。
九、合同期限：________年________月________日至________年________月________日。合同期满后，在同等条件下乙方具有优先续办权。
十、承包期间如果乙方违约，甲方有权作出如下处理：
1、已文印的材料按照五折结算或重印。
2、如果乙方多次违约，经甲方劝告仍无改正的，甲方有权终止合同，并没收履约保证金。
十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十二、本合同一式二份，双方各执一份。
十三、本合同自双方法人代表签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
单项劳务承包合同 篇七
____________________（以下简称甲方）
____________________（简称乙方）
一、工程概况
甲方承建____________________家居制品有限公司职工生活与文化中心
二、承包内容及价格
内容：乙方称建甲方所承包工程中的所有钢筋工程。
价格：____________________
三、质量要求
严格按照监理及上级主管部门的有关规定验收，验收标准为合格，因质量问题造成的返工，有责任方承担全部费用。
四、管理要求
乙方在施工过程中必须严格遵守甲方的规章制度，服从甲方管理和工作安排，精心施工，安全生产，如不服从管理造成的经济损失，甲方有权逐项予以罚款。情节严重的甲方有权终止合同。
五、安全要求
在施工过程中必须达到安全文明施工，如不按规定违章作业，发生的安全事故，有乙方承担全部责任和费用。进入施工现场必须佩戴安全帽，如发现未带安全帽者，甲方警告后仍未服从，甲方有权对其进行罚款，该部分款项将在工程款中扣除。上下班途中，乙方发生的安全事故，均与甲方无关。
六、文明施工
必须做到工完料净场地清，否则产生的一切费用由乙方承担。严禁酒后上班，情节严重者清除现场。因饮酒造成的人身伤害，后果自负。如打架斗殴，滋惹是非闹事者罚款___________—_________元/人次。发现偷窃者，甲方对乙方以严重的经济制裁。
七、工期要求
严格按照约定的时间完成甲方规定的工作。如因乙方人手不足停顿，工期延误，造成的经济损失均有乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
八、付款方式：
__________________
九、本合同一式两份，自签字之日生效，工程款付清之后自动失效。
甲方（公章）：__________________乙方（公章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________
_____________年________月________日____________年________月________日
单项劳务承包合同 篇八
甲方：________________
乙方：________________
经过甲乙双方协商达成以下协议，甲方授权乙方经营新城子片区的快递业务，承包期为一年。
一、乙方必须按照甲方规定的时间派送完成所承包区域的派件，甲方支付乙方没票(________)元，如乙方在甲方规定的时间内没有送到或遗失其损失由乙方承担。
二、乙方所收快递业务必须按照双方协商的价格按时送到甲方公司上交，乙方必须按照邮政法邮寄业务，如有禁忌品后果自负。
三、乙方在承包期内不得经营其它快递公司业务，如有违约行为，甲方有权终止合同并追究其责任。
四、甲方在授权其内必须保障对乙方所经营区域的快递业务的正常运转，为了保证甲方的市场，乙方必须交纳甲方保证金一万元。合同期不满一年保证金一万元不退。
五、甲方授权期内不得在乙方所承包范围内开设任何分部及代理商。
六、甲方向乙方承包期一年承包费用叁万。
七、派费项目件：95%2元每票、90%1.5元每票、50%以下1元每票。
此协议一式两份双方各执一份，此协议双方签字后即生效，双方如有争议可向人民法院提起诉讼并以此协议作为起诉依据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
单项劳务承包合同 篇九
发包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条工程概况
(一)工程名称：____________________________
(二)工程地点：____________________________
(三)施工面积：____________________________
第二条承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额。
本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期(三个月)
(一)开工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五条施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件：
2.为乙方施工协调有关工作关系：
3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。
①.扣件按3%
②.u形扣按15%
③.钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。
第七条工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
甲方：__________________乙方：_________________
负责人：________________委托人：_______________
代表：__________________代表：_________________
签约时间：____________年____________月___________日
单项劳务承包合同 篇十
甲方：________
乙方：________男(女)，民族，出生_____年_____月_____日，文化程度：________，身份证号：________，住址：四川省市(县)镇(乡)村组。
根据有关法律的规定，经甲乙双方协商，现甲方聚源镇三坝村居民安置点灾后重建工程在乙方同意甲方付款条件，保证质量、工期的前提下，双方本着自愿、互惠、互利的原则，就劳务单项承包事项达成如下协议，故订立本合同。
一、工程概况：
二、工程承包范围：
1、图纸所包含的全部施工分项内容：
劳务承包范围按施工图(建施、结施)、图纸会审记录及招标答疑相关工程技术核定单(设计变更)国家规定的技术要求内容及全部模板工程，还包含：劳务工作内容以基础混凝土垫层模板开始的所有模板制作、安装、拆除工作及施工过程中与甲方的技术、管理配合工作安全文明施工。
2、该工程所使用的周转材料均由甲方承担，包括：
(1)施工中使用的模板、架管架料、丝杆、顶托由甲方提供。辅材(钉子、铁丝、封口胶带、火钩等)由乙方自理。
(2)现场安全、文明施工及相关单位要求所用的防护材料(安全帽、安全绳、个人劳保用品均由乙方承担)。
(3)甲方只提供大型机具龙门架、塔吊、搅拌机(其他机具及工具由乙方自行承担)。
(4)承担所有相关周转材料的装卸。
3、施工用电由甲方接到二级配电箱，二级配电箱以后由乙方承担人工费用;各楼层配电箱以后临电均由乙方承担材料和人工费用;工程照明和加班所用灯具、灯线均由乙方负责(必须符合安检要求)。
4、甲乙双方所确认单价认可后，乙方不能以任何借口与理由向甲方提出增加价格上调。如在施工中出现，按此项协议内容，乙方向甲方交纳质量信誉保证金，甲方有权不退还给乙方;如按协议退还保证金后，出现以上问题，甲方有权在总工程款扣除乙方向甲方交纳的保证金壹拾万元。
5、乙方劳务应提供的其他设施和人员：
(1)建筑工程意外伤害险由甲方购买，若有工伤事故发生由保险公司赔付，叁仟元以内将由乙方自行负责。
(2)甲方交付乙方完整建施、结施，施工图一套，乙方人员参与该项目管理与会审、签证、设计变更、检查验收，甲方概不承担所实际费用开支。
三、工程承包单价和计算方式：
计算方式以施工图为准，按模板接触面积计算。
1、四层建筑模板接触面单价________元/㎡，大写：(其中：安全文明施工费________元/㎡，施工放线配合费________元/㎡，模板制作安装拆除费________元/㎡，剔打清补________元/㎡)
2、十一层建筑模板接触面单价________元/㎡，大写：(其中：安全文明施工费________元/㎡，施工放线配合费________元/㎡，模板制作安装拆除费________元/㎡，剔打清补________元/㎡)
四、由乙方向甲方交纳________元安全文明施工、质量进度、信誉保证金，主体封顶后一次性退还给乙方。
五、工程款支付方式
工程劳务费支付比例
A、无劳务预支付费
B、工程基础完整验收合格后支付该分部工程量劳务工费，主体完成四层付该部分工程量劳务人工费的________ %，主体八层完工付该部分工程量的_____%的劳务费。主体完成封顶后验收合格付该单位工程量的________ %，全部竣工验收合格后除去质保金，其余的甲方在60日的工作日付清。
C、劳务承包人在领取劳务费时按甲方财务制度要求领取，附劳务工资表身份证复印件，在项目部的监督下发放在劳务工人本人手中。劳务施工人员只能在施工及生活区域工作或活动。
六、工资的发放
1、在甲方的监督下，乙方按照工资表发放工资，工资发放表件交项目部存档。经甲方、乙方协商，如果按合同某阶段甲方付款不足发放民工工资，由乙方垫资。乙方应按时发放工资，不得拖欠，克扣工资。在甲方按本合同约定支付了费用后，乙方因工资问题与劳务人员发生纠纷由乙方自行解决，概由甲方无关，乙方并不得因此影响甲方工程进度和质量。若因此影响甲方工程施工，视为乙方违约。乙方应承担赔偿甲方的一切损失(包括直接和间接)的费用，此工程模板劳务合同总额的15%的经济赔偿。
2、在春节或其它节假日或平时，甲方按工程进度规定以外尽最大努力支付人工工资，乙方必须保证不在工地上闹事或打架斗殴，如有发生对甲方造成的损失(包括直接或间接损失)、名誉损失等均由乙方负责赔偿。
七、质量要求所有分项工程须经甲方质检、项目部、监理单位一次性验收合格。如经验收不合格，所产生的材料、人工费及工具费用由劳务承包人执行承担。
八、工期要求
工期要求：从开工正式日期到竣工时期总工期为日历___天。
如未达到甲方规定的工期要求，按施工单位与甲方所签合同的效力，乙方承担其全部经济与法律责任，并予以处罚(如推迟一天处罚__元，提前按约定奖励___元。)
九、处罚
1、由监理、业主及项目部、甲方管理人员提出的质量问题，甲方应书面告知乙方。乙方不能在规定的期限内及时落实整改的，由甲方处罚乙方/次，并立即限期整改落实。
2、对甲方管理部签发的停工、安全隐患、质量、合理进度通知书不遵照执行的，处罚乙方500元/次。
3、甲方严禁乙方工人在施工现场内打架斗殴，对乙方斗殴者可先处以________元/次的罚款，再行划分责任进行处罚，情节严重者送公安机关追究其刑事责任。
4、私自拿取任何材料均视为盗窃，一旦发现，以所拿材料实际价格的十倍处罚，赔付甲方。其一切经济、法律责任均由乙方承担，概与甲方无关。
5、因乙方所做的成品经业主或项目部检查不合格的一律返工，无任何理由拒绝，并承担所造成的全部直接或间接经济损失给付甲方。
6、现场各班组每天所使用的材料必须清理干净，做到工完场清。未即时清理的，处以200元/ 次的罚款，并赔偿材料损失。架管、扣件、木方、模板、丝杆、顶托等材料均按定额耗用量给予乙方，如有材料实际用量超过按进度核算的材料正常用量，超出部分乙方按购买价赔偿给甲方。
7、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的合理指挥、安排、督促。如有不服从者，甲方有权责令乙方停工或限期退场，造成的损失由乙方承担。
8、乙方在施工总应自始至终贯彻执行安全施工操作规程，上班不准穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、背心、不得酒后作业，指定专人责任施工中的安全检查工作，如有违者给予50——500元/次的罚款，发现安全隐患及时汇报解决。如乙方发现问题，知情不报者，甲方有权给予。
甲方负责人签字：
乙方负责人签字(印鉴)
(公章)住址：
身份证件号码：
_____年___月___日
_____年___月___日
结尾：非常感谢大家阅读《单项劳务承包合同(精选10篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：单项劳务承包合同，土地抵押个人合同，简版混凝土运输合同，退休人员劳务合同，砂石材料供货合同， 欢迎阅读，共同成长！