导读：第1篇：承包保温施工合同 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工，为明确双方责任，本着互... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《承包保温施工合同(推荐14篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
第1篇：承包保温施工合同
发包方：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工，为明确双方责任，本着互惠互利的原则特签订本合同，望认真执行。其具体条款如下：
一、 施工内容及要求：
外墙聚氨酯发泡保温厚3CM、 胶粉颗粒砂浆找平厚1.5CM、挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5CM。
二、 承包方式：
包工包料。
三、 工程造价：
约9万元(以结算为准)。
四、 工程质量：
合格
五、 施工工期 ：
自20xx年7月19日开工至8月10日竣工。
六、 承包价格及计算方式：
按实际施工面积每平方85元计算。
七、 付款方式：
聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。
八、 甲方职责：
按时拨付工程款，与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。
九、 乙方职责:
1、 在保证按本合同第一条施工的`同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
2、 提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用，保证本项工程顺利验收合格。
3、 负责一切施工机具(不包括塔吊)
4、 严格按照安全操作规程施工，做好夏季防暑降温工作，保证不出现任何安全事故，否则承担一切经济损失和后果。
十、 本合同一式三份，甲乙方各一份，总承包方一份。
发包单位签章：
发包单位负责人签证：
承包单位签章：
承包单位负责人签证：
签订日期20xx年7月 日
第2篇：承包保温施工合同
发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司
承包方(乙方)：
签订日期： 年 月 日
施工合同
发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司 承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就 泾河新城崇文镇3#地块保障房 工程事宜达成以下协议。
第一条 工程项目概况：
1、工程名称：
2、工程地点：泾阳县崇文镇虎杨村
3、工程承包范围及内容：
第二条 承包方式及费用支付
1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为：65.00元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合费。
2、工程量按图纸面积计算。
3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50%支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。
4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。
第三条 工期及延期责任
1、施工工期：暂定于 年 月 日开工， 年 月 日完工，施工周期 天。具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工。
2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等。
3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。
第四条 材料及质量标准
1、厂家参照《外墙保温构造图集》陕20xxJ12中保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。
2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。
3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。
4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止使用不合格产品。
5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。
6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。
第五条 施工配合及责任规定
1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。
2、甲方应满足乙方进场施工条件，主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足外保温标准。
3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装，甲方应承担相关责任和费用。
4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，造成质量问题的，乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞，乙方承担质量责任，发生费用双方另义。
5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。
6、甲方负责与其它工种的协调，提供乙方施工工作面。
7、开工前，甲方提供施工图纸给乙方复印。
8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。
9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工，服从甲方的统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。
10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。
11、乙方施工现场必须有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。
12、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施保证施工人员安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。
13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后，交给甲方负责成品保护。
第六条 违约责任
1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。
3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。
5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂不安排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。
6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。
7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。
第七条 其它约定
1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。
2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。
3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决。
第八条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。
发包方(章)： 承包方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
第3篇：承包保温施工合同
甲方：_________________
乙方：_________________
由甲方承建的外墙保温工程，因由建设单位（重庆市纯阳建设开发有限公司）直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：_________________
1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。
2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。
3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。
4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。
5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。
6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。
7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。
8、其余未尽事宜，双方协商解决。
此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。
甲方：_________________
甲方：_________________
日期：
第4篇：承包保温施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出甲乙双方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。
第一条 承包范围
投产以后的防腐、保温、喷字、标牌制作等等，为保证项目正常生产甲方指定的零星工程。
第二条 费用及结算方式
安装工程主要材料(定额中未计价的材料)甲方供应;甲方也可以将部分安装工程主材委托乙方采购，但乙方采购前必须报甲方批价确认。
安装工程执行《石油化工行业检修工程预算定额(20xx版)》、《石油化工安装工程预算定额(20xx年版)》和政策性调整文件，按照中石化相应规定取费，费率下浮10%，规费及税金按当地规定执行;材料有信息价的按《嘉兴造价管理综合信息》执行，《嘉兴造价管理综合信息》上没有价格或价格低于市场价的由甲方批价确认。
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：次月15日前，甲方按已审核完的上月已完工程量预算造价的85%支付工程进度款。
竣工结算按实结算。工程完工后，承包人向发包人递交竣工资料和全部工程的结算报告。发包人审核完毕后15天内结清余款，一次性支付给承包人。
第三条 合同期限及变更、终止、争议解决
3.1合同期限：
3.2商签订补充(更改)合同。
3.3合同终止
3.3.1有下列情形之一的，双方有权提前解除合同。
3.3.1.1因乙方过失，给甲方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，在维修过程中发生下列情况(包括但不限于此)之一，甲方有权提前解除合同：
(1)因乙方过失发生重大安全事故;
(2)严重违反国家法律、地方法规和甲方相关管理制度、规定。
3.3.1.2因甲方过失，给乙方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，乙方有权提前解除合同。
3.4争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议或纠纷时：
(1)双方协商解决;
(2)协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第四条 考核
乙方必须按照现行的规范和标准进行施工。乙方需按双方约定时间和质量完成施工任务，拖延天数乙方向甲方每日付结算总价的1%违约金。非乙方原因及不可抗力因素除外。
第五条 其他协定
5.1双方应遵循的原则：尊重双方协商后的结果之原则。
5.2在本合同履行期间，除发生不可抗力的原因，任何一方均应按约履行本合同。若国家和企业政策发生重大变化影响合同履行时，由双方协商解决。
5.3本合同(协议)业务范围涉及甲方的管理文件、规定及标准，由甲方负责传递给乙方，乙方应认真执行。
5.4乙方必须遵守甲方厂纪厂规，听从甲方指挥。乙方的人员和机具安全完全由乙方自己负责，发生事故由乙方自己完全承担责任，非乙方原因及不可抗力因素除外。
第六条 附则
本合同文本一式4份，甲方2份，乙方2份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第5篇：承包保温施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
二、甲方的权利与义务
1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明承担费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。
三、乙方的权利与义务
1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方提供《外墙外保温技术规程》和本工程《施工方案》
2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。
四、关于工程价款及结算的约定
2、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。
3、乙方对工程质量负责。
五、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
六、奖励和违约责任
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。
2、因设计变更，非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理相应顺延。
3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付违约金。
七、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
八、附则
1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效，具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。
九、其它约定
甲方(盖章)
法定代表人：
年 月 日
乙方(盖章)
法定代表人：
年 月 日
第6篇：承包保温施工合同
业主方： (甲方)
施工方： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同承包工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总面积：
二、工程内容：
三、承包方式：本工程按包( )进行施工承包。
四、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行的应给予理解。
五、工程施工质量
1、按照施工图纸，工程技术要求，经甲方确认的施工技术方案进行施工。
六、甲方责任：
七、开工前甲方应对乙方进行施工技术交底，协助乙方放线、定位。
1、甲方应委托相关负责人对工程质量，数量确认。
2、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以通知单书面通知乙方。
3、甲方负责协调好施工周边关系，确保材料，机械设备进出场及施工的顺利进行。
八、工程总造价( )元，人民币大写( )元。
九、付款方式：
1、签订合同当天付预付款%。
2、工程完工后，甲方应付清全部工程款。
十、其他事项：
1、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同甲乙双方在合同期如发生纠纷，双方友好协商解决，协商解决不成提交 法院裁决。
3、本合同一式两份、甲乙双方各持一份，签字盖章生效。 备注：若甲方在本合同约定的时间内未付清全部工程款，乙方有权收取违约金人民币 元。木材有天然性开裂，有点瑕疵情况属于正常，不存在质量问题。本合同上的价格不含发票。
甲方(公章)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
第7篇：承包保温施工合同
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方拟将南通二期一标段外墙保温工程发包给乙方施工，为保证本工程顺利进行，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同：
一、工程概况：
工程名称：南通二期一标段
工程地点：____市____区长江路与城山路交口
工程内容：南通二期一标段外墙保温
承包方式：包工包料、包验收备案手续办理，按甲、乙双方确认的综合单价包干，该合同签定后，综合单价不得作任何调整。
二、合同工期：
开工时间：________年____月____日，竣工时间：________年____月____日。若不能满足甲方工期要求，每延误一天按5000元天支付违约金，并承担由此给甲方带来的损失。
三、工程质量：
按现行保温工程施工验收规范施工质量标准为：《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-)，最终以建设单位验收达标为准。若质量未达到合同标准，乙方应无条件整改，费用自理，如给甲方造成损失，其损失由乙方承担。
四、工程造价：
合同单价：按外墙实际施工面积78元平米
1、包干单价：合同包干价含人工、材料、机械、制作、检测费、成品保护、保险费、管理费、利润、税金等及乙方为完成本工程不可缺少的工作和责任所发生的其他一切费用和风险费。
2、结算方式：按施工面积据实结算。
五、双方的权利与责任：
(一)、甲方
1、对整个工程承担总包管理职责，负责现场各分包施工单位的组织协调工作。
2、甲方负责督进场的材料质量进行验收，不合格产品不得用于工程中去。
3、不提供现场临时设施的使用，提供必要的材料堆放场地、不提供分包人的膳食(费用由分包方自理)、不提供现场职工宿舍。
4、提供施工用水用电，电源提供至二级配电箱，水电费挂表计量，计价标准按水电部门收费标准或按按乙方结算价的1%包干计取;
5、提供现场现有的脚手架和垂直运输工具，水平运输工具乙方自备。
(二)、乙方
1、乙方应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的统一管理，服从甲方的质量和进度要求。如有违反项目部有权对违反者提出警告，情节严重时，送交公安机关处理。若因乙方原因影响我方质量和工期，由乙方承担经济损失。
2、乙方必须严格按图纸及甲方要求施工，材质和施工工艺如与要求不符的，甲方有权要求退货或返工。
3、工程完工后，乙方必须提供完整的工程资料(原件)壹套，并作为付款的条件。
4、乙方自备材料、工具。乙方保证通过业主监理验收，所有一切程序和费用(如材料检验费、住宿、照明灯具)等均由乙方自理。
5、乙方办理乙方施工人员的生命财产保险、劳动社会保障保险，费用含在合同范围内。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的损失、赔偿等责任由乙方承担。
6、保修期与我方与业主的主合同一致(________年)，从整体工程竣工验收签字之日起计算。保修期内出现质量问题，乙方应在2天内派人维修，因质量问题和维修不及时引起业主对甲方的索赔均由乙方承担。甲方有权在保修款中直接扣除。
7、乙方应在工程竣工验收前向甲方提供完整的竣工资料，并作为付款的前提条件。
六、付款方式：
每次付款前，乙方均需提供增值税专用发票，同时开票单位应与乙方名称相一致，并保证所提供发票的真实、有效性，否则甲方有权拒绝付款,且甲方不承担由此造成的逾期付款违约责任。在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方同意不追究甲方逾期付款责任，并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
七、违约责任：
1、乙方不服从甲方的合理指挥管理，每发生一次由乙方承担X元的违约罚金，连续发生3次时，甲方有权终止合同。
2、乙方违反有关规定将承包工程分包或转包给其他单位的，甲方有权解除合同，除收回其承包工程外，乙方承担合同款额3 %的违约罚金。
3、甲方预测乙方不能按要求的时间完成施工任务时，或者施工质量无法满足要求，甲方有权将乙方承建施工任务的一部份交由第三方施工，第三方施工所发生的费用，甲方在乙方的价款中扣除，乙方须无条件接受甲方的调整。
4、如因乙方原因或过失发生中途退场的情况，按已完工程量扣减违约金和罚款后应付款的70%结算，以弥补中途更换分包人给承包人带来的损失。
5、如因业主违约导致甲方违约，乙方在此表示理解并承诺：前述情况不视为甲方违约，乙方不追究甲方的违约，但甲方有义务及时与业主协调或主张违约事宜，以促使业主履行合同或追究其相应责任。
八、其他：
1、保险：乙方必须为劳务人员办理工伤、医疗、养老等社会保险并为从事危险作业的职工办理意外伤害商业保险，事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或者减少损失。乙方负责施工安全，发生的安全事故均由乙方承担。
2、乙方必须及时足额支付劳务人员工资，当发现乙方不按时向劳务人员支付工资时，甲方有权代付工资。并从应付乙方工程款中扣回，该笔费用视为已支付给乙方。
3、凡业主或监理对甲方有约束条件要求的,对乙方具有同等约束力，其要求视为本合同的补充，乙方必须认真执行。业主或监理对本分包工程的任何处罚均由分包单位承担。
4、履约保证：乙方在进驻施工现场前向甲方交纳5万元的履约保证金(保证金不计利息，在合同履行完后一个月内退还)，乙方未完全履行义务时，甲方有权选择没收履约保证金或要求乙方赔偿损失。
5、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用，用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权，甲方不予认可，对甲方不产生法律效力,由乙方承担一切责任。
6、若发生争议，双方应本着实事求是的精神及时协商解决，协商不能解决时，由甲方所在地法院管辖。
7、合同生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，至合同履行完毕或合同约定的终止条件成立时终止。
8、合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各三份，均具同等法律效力。
甲方:
乙方:
第8篇：承包保温施工合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、法规的规定，结合保温节能工程施工的特点，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：本工程采用包报建、包税金、包施工、包工包料、包安全、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表，保质保量地承包本工程。
第二条工程范围及采用的产品品种、技术规格
甲方提供施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为，规格为，涂料为乳胶漆，乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准，腻子采用外墙柔性腻子(所有设备自带、如吊篮等)，商铺为A级防火材料(水泥发泡板)、防火隔离带为A级防火材料(水泥发泡板)，质量等级：合格。
第三条工期
1、本工程自年月日开始，于年月日止，有效工期天，以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总甲方审批,并按计划严格实施。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：
(1)因甲方未按时交出场地、提供现场施工用水、用电接驳点，甲方变更设计而影响到工程项目进度的;
(2)不可抗力因素。
第四条施工工艺、材料清单
1、外保温施工工艺
基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→基层墙体湿润→用2～3㎝厚水泥砂浆找平→配制聚合物粘结砂浆，挑选挤塑聚苯板→粘贴挤塑聚苯板→挤塑聚苯板塞缝，打磨、找平墙面→锚栓固定安装→配制聚合物抺面砂浆→挤塑板面抺聚合物砂浆，门窗洞口处理→粘贴玻纤网，面层抺聚合物砂浆→外饰面，外墙瓷砖处挂钢丝网片，面层抺聚合物砂浆。
2、外墙涂料施工工艺
基层处理→腻子满刮找平两遍→打磨→外墙抗碱底漆一遍→外墙乳胶漆面涂刷两遍→检查验收。
第五条质量要求
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以甲方，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。
3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、乙方所使用的材料必须符合合同约定，所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。
5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方验收合格后，方可进行下道工序施工。
6、乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的'检查，并为检查验收提供便利条件。工程完工后，乙方应提供有关工程验收资料。
第六条工程价款及付款方式
1、外墙外保温及涂料层每平方米综合单位为元，预计施工总面积约为平方米，工程预算总造价为元。(具体工程结算以实际面积为准，所有线条不再单独结算。工程价款中含施工单位配合费、水电费、垂直运输费及税金。)
2、付款方式为合同签定后，乙方进驻施工现场，甲方支付预算工程总造价的20%给乙方作预付款，乙方主要设备及部分材料进场，并开始施工后，乙方根据甲方要求按月将该月完成进度工程量呈报甲方，经甲方审核确认后按月进度的70%付款(包含已付预付款)。合同工程全部完工后支付全部已完工程量总价款的80%。公司参考用
3、进度款与质量挂钩，工程质量达不到验收规范或双方所签合同规定的标准要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。
4、工程竣工验收达到要求的质量等级,并将完整的工程资料移交相关单位且竣工结算完毕后支付至竣工结算价款的95%，余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同监理组织复检并办理保修终结手续，甲方按合同约定扣除质保期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。
5、甲方付款给乙方时，乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。
6、乙方承诺已考虑了一切风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)，并已计入总报价，今后不作调整。除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。
第七条保修期
1、保修期为年，自乙方通过甲方验收合格之日起计。
2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏，均由乙方无偿更换。
3、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知3天内，无条件予以维修。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
第八条工程代表
1、甲方指定为本工程负责人，负责与乙方就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络。
2、乙方指定为本工程负责人，负责与甲方就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络，参加甲方、监理单位为本工程召集的会议，并负责签收与本工程有关的所有书面材料。如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
第九条双方权利、义务
(一)甲方权利、义务
1、甲方将全过程、全方位地对乙方供货的质量、进度、文明施工等进行管理和监督，对乙方质量、进度、安全等不能满足甲方要求的，甲方有权责令其退场，终止合同，由此造成的一切后果，均由乙方自负。
2、向乙方提供施工场地，并提供现场施工用水、用电便利，水电费由乙方承担。
3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
4、对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。
5、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。
(二)乙方权利、义务
1、乙方应按照甲方、监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。
2、工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。
3、乙方材料进场前，须提前3个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。
4、严格执行国家主管部门有关安全、文明施工、消防、环保等规定，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题(含对他人或自身员工人身伤害、财产损失)，责任由乙方自行承担。
5、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
6、乙方施工时应做好对工程成品或半成品的保护并承担相关费用。如发生污染、损坏，乙方自行负责清理维护;
7、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失
8、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
第十条违约责任
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。
2、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应未付款同期银行存款利率向乙方支付违约金。
3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得甲方验收合格证明的，每逾期一日，按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，非上述原因连续停工两个工作日以上的，或一月累计停工8小时的甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其他损失的，乙方应予赔偿。
5、乙方施工质量达不到图纸和规范的要求，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担。还应向甲方支付合同价款10%的违约金。
6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿，由此造成的甲方的损失，由乙方负责全部赔偿。
7、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
8、乙方不按时进场开工，在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的，乙方应予赔偿。
9、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
10、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十一条其它
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人法定代表人
第9篇：承包保温施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
二、甲方的权利与义务
1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明承担费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。
三、乙方的权利与义务
1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方提供《外墙外保温技术规程》和本工程《施工方案》
2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。
四、关于工程价款及结算的约定
2、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。
3、乙方对工程质量负责。
五、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
六、奖励和违约责任
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。
2、因设计变更，非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理相应顺延。
3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付违约金。
七、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
八、附则
1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效，具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。
九、其它约定
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
单位地址： 单位地址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
合同签订时间： 年 月 日
第10篇：承包保温施工合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：屋面保温聚氨酯喷涂
4.工程数量：预算面积约 2300 ㎡，竣工后按保温投影发生量计算。
5.工程单价： 50 元/㎡。
二、工程质量
按照国家GB10800-89标准进行施工，要求离火2-4秒自熄；喷涂保温厚度 50 mm（±3mm），密度≥32千克/㎡
三、工程工期
开工日期暂定为 年 月 日，施工日期为 8 个工作日。
四、工程造价及说明
1.工程总价款：按水平投影面积乘以工程单价，约为壹拾壹万伍仟元整 (￥115000元)；
2.本工程由乙方包工包料，一次性包干，不得以任何理由调整工程价款，经甲方代表签字确认增减工程量，其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。
五、付款方式
1.合同签字生效后，甲方付 元作为合同定金；
该笔定金汇入原材料厂家
名称： ；
账号： ；
2.乙方人员、设备、部分材料进场后，甲方付工程总价款的50%；
3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%；
4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。
六、甲方责任
1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;
2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的工作;
3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。
七、乙方责任
1.乙方向甲方提供材料的有关产品合格证书及质检报告;
2.乙方应严格按照有关安全操作规定进行施工，否则所造成的'人员、财产损失、人身伤害事故等责任均由乙方承担，甲方不负任何责任;
3.安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。
八、违约责任
1.非乙方原因，甲方未按合同规定的日期和金额付款，视为违约，甲方承担乙方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金;
2.乙方在施工中无天气变化和甲方要求等原因不能按期竣工视为违约，乙方承担甲方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金，由甲方在工程款中扣除;
3.本合同经双方签字即生效（不可抗力因素除外），任何一方终止或不履行合同规定，均视为违约，应向对方支付合同总价款的5%违约金。
九、竣工验收
1.甲方将按照国家GB10800-89标准进行验收；
2.保温层制作时，甲方可随时检查验收;
3.乙方施工竣工后，乙方可直接同建设方进行验收，建设单位验收合格后甲方视为工程合格；
4.因甲方未履行合同，乙方撤离现场后，工程出现任何质量问题乙方均不承担责任。
十、未尽事宜
1.双方协商解决，如达不成协议时，依法向争议地法院起诉；
2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，扫描或传真具有原件同等法律效力。
甲方：工程有限公司乙方：
地址：xx省xx县经济开发区号地址：
代表：代表：
手机号码：xx手机号码：
卡号：
第11篇：承包保温施工合同
合同编号：_________
签订地点：_________
签订日期：_________
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程名称：
二、施工地点：
三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。
四、承包方式：外墙保温施工。
五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至
年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。
六、甲、乙双方责任：
1、甲方责任：
①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。
②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。
③甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。
④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。
2、乙方责任：
①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。
②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。
③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。
④
七、工程验收：
1、达到国家普通施工标准。
2、本工程经甲方验收合格后视为交付。
八、合同价款与计算方式：
1、合同价款：面积按投影面积计算(楼的周长乘以高)每平方米
一十五元人民币。
2、工程价款支付方式：
①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费。
每栋楼完成工程的一半时付 %给乙方。
②工程完成后付清余下工程款。
③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。
九、其他约定：
1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。
2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。
3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。
4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。
十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。
十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金xx元，以补对方损失。
甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：
法定代表人(盖章)： 法定代表人(盖章)：
或授权代理人(盖章)： 或授权代理人(盖章)：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
第12篇：承包保温施工合同
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工，为明确双方责任，本着互惠互利的原则特签订本合同，望认真执行。其具体条款如下：
一、施工内容及要求：外墙聚氨酯发泡保温厚3CM、胶粉颗粒砂浆找平厚1.5CM、挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5CM。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价：约9万元(以结算为准)。
四、工程质量：合格
五、施工工期：自20xx年7月19日开工至8月10日竣工。
六、承包价格及计算方式：按实际施工面积每平方85元计算。
七、付款方式：聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。
八、甲方职责：按时拨付工程款，与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。
九、乙方职责:
1、在保证按本合同第一条施工的同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
2、 提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用，保证本项工程顺利验收合格。
3、负责一切施工机具(不包括塔吊)
4、严格按照安全操作规程施工，做好夏季防暑降温工作，保证不出现任何安全事故，否则承担一切经济损失和后果。
十、本合同一式三份，甲乙方各一份，总承包方一份。
发包单位签章：
发包单位负责人签证：
承包单位签章：
承包单位负责人签证：
签订日期
第13篇：承包保温施工合同
甲方：____________
乙方：____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实信用原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
二、承包内容：
1、外墙内保温采用
2、具体施工部位按工程确认的通知单。
3、包工包料，及相关费用
三、工程施工期限
1、依照国家定额工期，经双方协商，开工日期为，竣工日期为天。开工日期确定不了的按工程部开工报告通知单，总天数不变。
2、因为人力不可抗拒的因素或连续停电停水八小时以上及甲方原因而延误工期的，经甲方现场人员及监理工程师签证后工期可相应顺延。
四、产品名称、内容及质量标准
1、产品名称、内容
外墙内保温采用玻化微珠内保温系统，所用材料为：玻化微珠浆料、抗裂砂浆、网格布。
2、产品质量标准
满足国家JG—20xx标准和湘建科〔20xx〕399号文件要求，并提供所有产品合法的检测报告。应保证产品的基本性能不受破坏并便于运输和保存。
五、产品价格及结算方法
本系统工程实际施工的外墙保温按/㎡，单价包干，最后结算按实际施工的外墙面并经计算后作为最终点结算依据(此单价不包任何票据、税费)。
六、乙方责任
1、负责提供详细的材料施工工艺及部委颁发的各种强制性文件、认证书、检测报告，并派一名专业技术员到现场指导施工。
2、负责按有关主管部门要求请专门的检测机构做相关的检测的实验，负责(5000㎡以上的保温施工面积)材料和系统的实验、检测费用并保证检测合格，达到设计要求。
七、甲方责任
1、负责监督提供符合国家相关标准要求的施工基面。免费提供住宿、脚手架及水电源使用，并负责在施工过程中与总承包方(各方)的关系。
2、甲方必须按合同条款及时支付工程进度款，确保工程进度。如果甲方未按合同条款支付工程进度款，甲方需支付尚未支付价款%(月息)给予乙方经济补偿。
八、工程质量及保质期
1、乙方必须保证所供材料及施工符合设计和施工规范的要求
2、因乙方质量问题，验收不合格的，乙方除免费维修外，还用承担相应的责任。
3、从土建综合验收之日起，质保期年。质保期内材料或因乙方施工造成的一切质量问题均为乙方负责。
九、付款依据及付款方式
1、工程量内保温按㎡预估作为付款依据。
2、甲方按施工进度付款，乙方技术人员和材料进场，付预估合同总价款的﹪;保温层施工完毕，付预估合同总价款的﹪;内保温抗裂砂浆施工完毕，再付预估合同总价款的____%;外墙保温检测验收合格后15个工作日内，按双方核实并书面认可的实际竣工面积计算出的实际总价款，甲方支付乙方至实际总价款的﹪。实际总价款的﹪价款在保质期(半年)满后一周内付清。
十、安全文明施工
1、乙方自觉遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按生产标准组织施工，并随时接受行业检测人员依法实施的监督检查，采取切实可行的安全检查防护措施，消除事故隐患。由于以防安全检查设施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全检查教育，并对他们的安全负责。
十一、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)后生效。
十二、未尽事宜双方友好协商。协商不成时，可申请有关部门裁决。
甲方:
乙方:
日期：
第14篇：承包保温施工合同
甲方(定作方)：_________
乙方(承揽方)：_________
根据合同法及相关法律规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方托乙方就 环保工程的安装事宜签订本合同。
一、环保工程项目的概况
1、环保工程项目
名称：_________
型号：_________
数量：_________
2、安装地点：_________
二、工程总费用：_________
工程总报价为 元(￥_________ )，为含税价，包含所有的费用。
三、付款期限：_________
本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由甲方调试为正常运作的状态且领取到环保合格证书后由乙方向甲方付款。
四、付款方式
由乙方将工程款汇入甲方指定的账号：_________
开户名：_________
开户银行：_________
账号：_________
五、环保工程项目安装工期
环保工程项目应于 年 月 日之内安装完成并验收合格。
六、环保工程项目安装的的质量
1、本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由甲方调试为正常运作的`状态。
2、本合同环保工程所有项目的保修期为自领取环保合格证之日起 年。
七、环保工程项目安装的验收
乙方按照安装质量标准按国家规范及行业要求验收。甲方支付验收费用。
八、报批手续
由甲方于 年 月 日之前向国家机关申请环保工程合格的报批手续并领取环保合格证，在报批手续的费用由甲方承担。
九、违约责任
1、如甲方如违第六条的的规定，环保工程任一项目的质量不符合本合同约定的标准，或未领取到环保合格证。乙方应拆除环保工程项目，恢复原状。甲方应向乙方支付环保工程项目款总额的 %为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，且甲方有权解除合同。
2、如甲方违负责环保工巢装第五条的规定逾期完成环保工程项目及报批手续，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之 作为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，逾期 日，甲方有权解除合同。
3、如乙方逾期付款，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之 作为违约金，以环保工程项目款总额的 %为上线。
十、解决合同纠纷的方式：_________
在本合同履行过程中如有争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向乙方所在地人民提起诉讼。
本合同一式 份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持 份。
甲方：_________ 乙方：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
代理人：_________ 代理人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
_________年_________ 月 _________日_________ 年_________ 月 _________日
结尾：非常感谢大家阅读《承包保温施工合同(推荐14篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：承包保温施工合同，劳动合同补充条款，委托三室两厅住房出租合同，房屋租赁（商品房）委托合同，简单的委托借款合同， 欢迎阅读，共同成长！