导读：施工协议书模板 篇1 甲方： 乙方： 双方平等自愿条件下达成如下协议： 一、工程地点：河南街联通后院 二、材料名称：盘锦禹祥防水卷材4mm 三、工程造价：1、约1000m2左右，28元/m2（... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《施工协议书模板(通用20篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
施工协议书模板 篇1
甲方：
乙方：
双方平等自愿条件下达成如下协议：
一、工程地点：河南街联通后院
二、材料名称：盘锦禹祥防水卷材4mm
三、工程造价：1、约1000m2左右，28元/m2（包工包料）
2、其它费用按实际发生造价计算
四、甲方工作：甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净，对工程质量进行监督检查。
五、乙方工作：按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
六、付款方式：乙方材料及施工人员进入工地，甲方首付材料款贰万伍仟元整，其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清，不留质保金。
七、质保期：质保期五年（20xx年4月25日至20xx年4月25日止）。
八、责任划分：
1、在维修期内屋面防水发生漏点，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护，如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题，与乙方无关。如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。
九、未尽事宜，双方协商解决，可补充协议。此协议一式四份，双方各持两份。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
年 月日
施工协议书模板 篇2
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
乙方承接甲方的工程项目施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方必须严格执行，在签订主合同的同时签订本协议。
一、承包工程项目：
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
4、承包方式：
二、工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日结束。
三、协议内容：
1、乙方在签订承包主合同及本合同后，应自觉根据有关规定到区（县）各级劳动保护监察部门办理施工登记手续。
2、甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则，超出合同范围施工须及时补签补充协议，甲方不得以任何理由指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。
3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的，关于劳动保护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。
4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各种工种专职或者兼职的?安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。
6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格，违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。
8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自攀登，不得擅自拆除移动，未经许可擅自违反规定操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。
9、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不按规范操作，或者乙方私自任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。
10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时，须遵守现场安全规章制度，有专人负责开启。
11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带，戴有安全帽，按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准：不准高空抛物，不准随便大小便，不准抽烟，不准偷盗财物，不准乱倒垃圾，不准私自带外人进现场。
12、由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由乙方负责。
13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份，甲乙各持一份，一份留作备案。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：
日期：日期：
地址：乙方住所地：
邮编：邮编：
施工协议书模板 篇3
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据中华人民共和国"治安管理处罚条例"的精神，以及XX市公安局、上级机关对安全防范工作的要求，为确保甲方实施安全防范制度和保证乙方在施工中的安全，甲、乙双方特签定如下协议：
一、乙方应在施工前将施工方案，工程审批表报甲方安保部审批后由乙方报市消防局审批。经批准后方可进行施工，未经批准不得施工。
二、乙方在施工前应到甲方保安部办理人员出入证件和交纳制证费用。
三、乙方在施工前应到甲方保安部签定施工安全保证书，并将其张贴在施工现场大门外侧。
四、乙方人员出入甲方区域，应按指定路线行走。施工中不得穿行大堂和其它楼层，进出大厦需走员工通道，主动出示证件接受甲方安保人员检查，禁止混用证件，无证件人员不得进入甲方区域。
五、乙方施工物品出入甲方管理区域应经甲方安保部批准。并执甲方证明方可出入，无甲方证明不予放行。
六、乙方施工人员应在规定地点操作施工，未经批准不得进入其它场所，乙方施工人员不得乖坐、使用客梯。
七、严禁在施工现场吸烟。严禁私自拉设临时电线，接电源必须由正式电工按规范操作。未经甲方工程部、保安部批准不得自行使用大功率用电设备（大于500W）。
八、施工现场动用明火，必须到甲方保安部办"动火证"，接受查验证件，操作人员必须有正式操作证。动火现场必须有安全防火措施。同时施工现场必须配备灭火器材。
九、施工中使用易燃易爆及化学物品，必须经甲方保安部批准后方可携入甲方建筑内，并设专用存放地点及专人看管。
十、施工现场不得存有废料、垃圾等，不得圈占、堵塞消防设施和通道，不得随便拆卸移动消防设施。如喷洒、报警系统等。
十一、乙方施工人员必须爱护甲方设施、公物，如乙方损坏甲方物品除照价赔偿外，处以五至十倍罚款。
十二、乙方人员不得将现金、贵重物品带入甲方区域，出现丢失责任自负。
十三、乙方人员不得与客户发生争吵，自觉维护甲方声誉。
十四、凡违反上述规定之一的处以壹百元至伍仟元罚款，凡造成重大损失或事故的报公安消防机关依法追究肇事者刑事责任。
本协议自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
20 年 月 日 20 年 月 日
施工协议书模板 篇4
合同编号：
签约双方：
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：
一、工程概况：
(一)施工内容：等。
(二)施工地点：
(三)工期要求：工程定于20xx年x月x日开工，20xx年x月x日竣工。
二、工程费用：
工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交：
1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定：
1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量，按xx年《xx省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.2、安全文明施工措施费按xx年《xx省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取；
2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
2.4、材料价格按施工期同期xx市《工程造价信息xx区价格信息》计取，如《工程造价信息xx区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发2075号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价；工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式：
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收：
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
七、甲方的责任：
乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；
八、乙方的责任：
1、按照第一条
(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。
九、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并支付违约金。
6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定；负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
甲方委托代理人：乙方委托代理人：
甲方盖章：_______乙方盖章：____
日期：______________________
施工协议书模板 篇5
施工协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
1、工程概况
工程名称：修建工程
工程地点：
工程内容：大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修
2、合同工期
开工日期：20xx年5月15日
竣工日期：20xx年10月15日
合同工期总日历天数：天。
3、质量标准
工程质量标准：合格
4、暂定合同价款
金额（大写）：贰佰壹拾万元（人民币）
￥：8300000元
5、双方一般权利和义务
（1）发包人工作
l施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地，承包人须在该通知上注明的日期按时接收，并在接收工地后立刻展开有关工作。
l将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。
l施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前。
l工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前。
l由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前。
l水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验。
l图纸会审和设计交底时间：另行议定。
l协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得当地文物管理部门同意后，由承包人实施，所需费用由承包人提出预算，发包人同意后支付。
（2）承包人工作：
l日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。
l对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。
l承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜，承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等，一概不被接纳。
l在工程进行期间，每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。
l承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。
6、进度计划
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日
工程师确认的时间：收到后7日
7、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工，发包人可以要求再检验，发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用，亦不会给予任何工期延长，所需费用由承包人负担。
8、工程款（进度款）支付
承包合同签订后7天内，发包人向承包人支付合同金额30%的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请，发包人按照监理单位审核确定的进度款的80％支付给承包人，当工程款支付至总款项的80％时停止支付。
其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的5%作为保修金外，其余一次性支付给承包人，保修金在保修期满后一个月内支付。
9、竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认并办理结算。
根据工程性质，合同总价为暂估价，双方协商结算据实调整，承包方依据北京市建筑工程预算定额（20xx）及北京市房屋修缮工程预算定额（20xx）及其他相关定额编制结算书。
结算书编制主要依据如下：
①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图；
②发包方签认的变更洽商；
③相关补充协议及补充资料；
④发包方及监理确认的`认价单；
⑤北京市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件；
10、竣工验收
（1）承包人提供竣工图的约定：3套竣工图
由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程价款不能结算时，发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，此时，承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。
（2）承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有，并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地（依约进行修改的除外）。
11、保修
承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定，对整个工程承担保修责任；除非合同中另有约定，保修的费用由承包人承担。
12、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决。
（1）提交北京仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
施工协议书模板 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方友好协商，根据电梯的现状及安全使用要求，就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障，采取更换维修方式，双方达成如下协议：
一 电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准，维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%，维修资金到帐后支付70%余款，一年后支付30%余款。
二主要施工技术要求及工艺：
1 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。
2 电梯工程完成后，保证电梯抱闸安全正常有效。
3 电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则，确保电梯维修工程安全有效完成。
4 乙施工期间，如发现有新零部件需更换，乙方需经甲方相关负责人确认，甲方同意后方可更换，费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责，与甲方无关。
三施工组织及工期
1 组织机构：扬州金辰电梯工程有限公司
2 工期： 本工程拟在收到预付款3个工作日内，并具备施工条件后施工，施工工期约为1个工作日。
3 入场后进行安全教育，确保电梯安全运行，不能长时间影响电梯使用。 4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。
4 甲乙双方紧密配合，确保电梯维修工程安全、顺利进行。四 质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。 五 双方未尽之处，甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司 扬州金辰电梯工程有限公司
经办人： 经办人：
联系电话：联系电话：
日期： 日期：
施工协议书模板 篇7
甲方：
乙方：
根据相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，对乙方人身损害赔偿事宜达成如下协议：
一、乙方在受甲方雇佣期间人身权益受到损害。在乙方住院及休养期间，甲方已支付了包括乙方的医疗费、护理费、营养费、住院期间伙食补助费等一切费用。
二、在乙方受伤休养期间，甲方已按乙方的工资标准（XX元每月）按时足额支付乙方的工资。另外，甲方再支付给乙方个月工资元。
三、乙方经伤残等级鉴定，评定伤残等级为九级，为此，甲乙双方经友好协商对该损害达成一致，甲方在本协议签订后一次性付给乙方元（大写：）。二、三项合计元。
四、本协议签订后，甲乙双方对协议全部内容不得反悔，任何一方反悔即视为违约，应承担二、三项赔偿金总额一倍的违约金。
五、本协议一式二份，均具有同等法律效力。
六、本协议经双方签字后生效。
协议人：
甲方：乙方：
签订日期：XX年XX月XX日
施工协议书模板 篇8
甲方：
乙方：
根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况，双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行，经双方协商，特制定如下协议条款，以共同遵照执行。
一、工程名称：御苑小区土方工程
二、承包范围：依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖，内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放；外运土方的铲平，沿途的散落土方清理等，均属于乙方承包范围内。
三、计量方式：依据开挖成型后的基坑，实测实量，由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据，作为双方结算依据。
四、承包单价：
1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元（开票价）。
2.外运土方，《指垃圾土及杂土》每m3 16.5(开票价)。
五、结算以及付款方式
按照分类土方量乘以单价，为工程总价款；根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥，按照现场土方开挖的有关要求进行施工，做到基底平整坡度整齐。
2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。
3.外运土方由乙方自行安排堆放地点，并做好沿途散落土的清理工作。
4.由乙方协调好，城建、市容等有关部门工作，保障工程顺利进行。
七、安全生产，文明施工
1.施工阶段，乙方应对参加施工人员加强安全教育，所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程，安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。
2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方，搞好现场安全管理。
3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。
八、其它约定
1.本协议双方签字盖章后生效，任何一方违约应承担相应责任。
2.乙方必须维护甲方的利益，确保甲方工程施工顺利进行。
3.其它未尽事宜，双方协商解决。
4.本协议一式两份，双方各执一份，工程结束，款项，结算清后自动失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
施工协议书模板 篇9
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
5、资金来源：
第二条：工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条：施工工期限共 个工作日。
议定自 年 月 日开工，至 年 月 日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。
第四条：工程质量标准：
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用 承包方式；
2、工程价款 元（暂定价以决算价为准）。
3、付款方式：
第七条：组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条：双方的权利和义务
1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理；承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；
2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条；检验标准、方法、地点及期限；
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99；
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核 。
施工协议书模板 篇10
甲方：_________
法定地址：_________
乙方：_________
法定地址：_________
依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议(以下称协议)。
1.合作内容
甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。
甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。
2.双方的权利和义务
甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。
乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。
3.收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________/户。
开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。
双方各自缴纳各自应缴税费。
4.合作期限
甲乙双方合作期限暂定为_________年。
5.财务结算
_________。
6.日常维护
在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。
在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。
7.法律责任
甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。
乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。
8.协议生效
本协议一式两份，双方签字盖章后生效。
9.其它
本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_________
_________年____月____日
授权代表(签字)：_________
_________年____月____日
施工协议书模板 篇11
甲方工程主管部门： 负责人： 公章
甲方工程项目区域： 负责人： 签字
甲方安全部门： 负责人： 公章
甲方防火部门： 负责人： 公章
乙方工程主管部门： 负责人： 公章
乙方安全、防火部门： 负责人： 公章
乙方工程施工区域： 负责人： 公章
为认真贯彻落实《安全生产法》的规定精神，确保鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司项目施工(以下简称甲方)、相关单位(以下简称乙方)双方施工作业人员的人身安全。明确甲、乙双方的安全、防火、环保、治安保卫管理责任，规范作业行为，使工程安全优质地按期完成，特制定本协议。
本协议从签订之日双方签字加盖公章起生效，对甲、乙双方均有法律约束力。
一、甲乙双方共同遵守的条款：
1、必须严格遵守国家、省、市有关安全、防火、环保管理的法律法规及鞍钢集团公司、鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司制定的有关施工安全、防火、环保、治安保卫等各项管理规定。
2、从事作业人员应身体健康、无职业禁忌，特种作业必须符合国家特种作业的有关要求。
3、有权拒绝强令冒险作业；有权制止威胁安全的违章行为；对安全、火灾隐患有权责令限期整改。
4、严格执行鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司负责施工作业区域内安全、环保、厂容管理的检查与考核。
5、所有施工设备（工用具）禁止超负荷运行（使用）。
6、施工作业人员禁止在非作业区域逗留，禁止随意动用非作业区域设备(设施)。
7、需要配合作业时，要严格遵守各自工作范围内的要求及相关规定。
8、工程结算时，必须通过甲方安全、防火、环保管理部门审核验证，需乙方承担的事故损失费及各项罚款，甲方可由施工工程款中扣除，并保留追偿权利。
9、开工前甲方必须向乙方施工负责人进行工程安全交底，交底内容要与并由施工方负责人对施工作业人员进行安全交底。
10、此协议由甲、乙双方施工主管部门负责人、施工技术负责人签字后交安全部门签字盖章。
二、甲方对乙方的要求：
1、施工单位要认真遵守鞍钢集团公司、鞍钢股份有限公司和鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的各项安全管理规定，工程开工前要认真审查有关图纸和资料，并熟悉施工现场，依据施工作业内容进行危险辨识，制定一图三表，制定出切实可行的作业活动内容所要求的安全措施，办理好一切开工手续。
2、工程开工前，施工单位应根据施工现场条件，提前到集团公司环保处及鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司办理施工占地（绿地）、占道、伐树等相关手续。
3、工程开工前，施工单位要按照甲方相关要求内容，对参加施工人员进行安全、环保、文明施工等方面的培训教育。特种作业人员(电工、电焊工、气焊工、指吊工、起重工、危化品等)必须持有效操作证上岗，否则所产生的一切后果由施工单位自行负责。同时施工单位要组织施工人员建立互保对子。施工区域要设有明显的安全标志及安全护栏、安全网、夜间安全警示灯等防护设施，否则不予开工。
4、在天燃气等易燃易爆气体设施及管道部位动火时，施工单位要提前一天办理动火申请审批手续。严格遵守（执行动火票制度）。切断天燃气等易燃易爆气体来源，并处理干净残余气体(包括长期闲置的易燃易爆气体设施)经取样分析含氧量≥20.5％，必须可靠方可动火。对动火周围的建筑物和设备必须采取切实可行的防护措施，并且要配备足够有效的消防器材和防火工具。必要时，可请消防车到现场监护。动火时必须按动火票签发的时间、地点进行。
5、乙方在天燃气等易燃易爆气体区域施工作业前，必须对作业人员进行防爆、防中毒方面知识的教育(必要时可请建设单位专业人员进行教育)。施工人员必须做到不乱窜，不动天燃气等易燃易爆气体设施及各种阀门，不准在天燃气等易燃易爆气体区域逗留、睡觉、更不准吸烟和点火烧废物，以免发生天燃气中毒和火灾事故。必须指定专人负责施工作业的现场监护，确保作业安全。
6、在天燃气（氮气）区域检修、抢修、施工作业必须携带煤气检测警仪（氧气检测仪）和防毒面具，特别是在天燃气设施或管道、容器内施工作业必须进行有毒有害气体检测，确认合格后方可作业。如确因生产或施工需要，必须佩戴防毒面具，并制定切实可行的防范措施，按有毒有害气体含量所规定的时间进行作业，指定专人负责现场作业监护。
7、在拆除设备、设施时，特别是拆除天燃气设施，对于天燃气设施的动火，应采取封闭式，并备有足量的蒸汽或消防车现场配合。拆除下来的物体要进行余火处理，确认无危险时，方可施工。
8、在安装和拆卸构件(设备)时，施工单位要拟定好可行的方案，经甲、乙双方有关部门充分讨论后，制定出相应的防护措施，确认具备条件时，方可进行施工。施工单位要设专人指挥、专人监护，不得硬拉，硬搬其它构件和设备，不准在可燃气体管道，不牢固的管道支架、设备和其它构筑物上捆绑和设吊具，以免发生碰撞损坏其设施、设备。
9、在高处（基准面2米以上）作业时，施工人员要配戴好劳动保护用品和安全带，安全带必须高挂低用。高处作业搭设的跳板必须相互绑扎牢固，一处作业铺设不能少于三块跳板，同一区域多人作业时要设置围栏，不许搭设探头跳；高处平台边沿及孔洞处要设围栏和明显标志。上层施工要做好保护下层的措施，下层人员（包括地面）受落物伤害，追究上层作业人员的责任，防止高处坠落和落物伤人及砸坏公共设施、设备，施工单位要指派专人检查和监护。如在铁路、公路段施工时，要提前与铁路、公路部门取得联系，办理好一切必要手续。并按上述部门要求去执行，否则不予施工。
10、施工单位在施工时，如遇到各处障碍或问题时，应及时通知甲方和各有关部门进行会签，待障碍或问题处理后，方可施工。
11、施工单位或人员进入要害部位施工时，必须办理要害证，要与所属单位签订要害部位补充规定，并按协议的要求落实，否则不准施工。
12、施工单位要严格遵守集团公司有关环境保护规定及鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司《废水、废气、噪声污染防治管理办法》、《固体废弃物管理办法》的有关规定，施工过程采取措施防止对周围环境产生污染。严禁向排水系统、土壤中倾倒油类、酸类、碱类、化学品类及其它污染物，严禁火烧各种废物。按照有关规定及时清运、处置施工中产生的废物，废物收集、运输要防丢散、防泄漏、防飞扬，保持周围环境的清洁，做到文明施工。
13、施工单位使用的氧气瓶、乙炔瓶不准放在室内使用，严禁放在易燃气体管道正下方及有明火区域使用。气瓶施工使用停止后，不许在作业现场放置应及时收集存放到专用库房，气瓶使用必须符合国家有关规定，静态状态下（未使用）气瓶间隔为5米，动态状态下（正在使用）气瓶间隔为7米，气瓶使用时必须单独从库房中分离开使用，不准在库房集中存放时开启使用。
14、施工单位要保证施工所在区域的安全通道畅通，方便生产操作和正常巡检，维护工作。正常放置的备品备件等，在生产出现问题时，施工单位应将物件及时撤离为生产创造条件。
15、在地下挖掘施工时，要与有关单位和部门进行会签，作业时，要注意地下可能存在的电缆、管道等原有设施，一经发现，要与有关单位和部门协商处理后再继续施工。
16、需要停电的施工作业，必须严格执行鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司停电相关要求及鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司《安全标志、操作牌管理办法》和停送电制度，停电的线路及设备要进行双方验电，待双方确认无电后，方可施工作业。
17、乙方在吊运设备或构件时捆扎必须牢固，所用吊具要合乎标准，棱角部位必须加垫，严防抽签或吊具断落物伤人。施工单位的工具、器具、吊具、绳索、材料、设备等均由施工单位自行保管，并确保其安全性能，做到安全可靠好用。如有损坏、丢失等由施工单位自行负责。
18、施工期间，乙方施工安全员，必须在每天施工作业前，向施工作业人员进行现场施工作业安全交底。
19、施工动火作业前必需开具动火票，施工单位动火要自备足量，有效的消防器材，否则不准施工动火。施工单位在当日施工完毕后，要彻底检查动火源是否熄灭，施工用电是否切断，以免发生起火，引起火灾。
20、在电气、计量等要害设施上施工时，遵守上述协议内容的基础上，还必须遵守电气、计量施工、动火的有关规定，以保证安全施工。
21、对检修、抢修工程施工的立体交叉、多层作业必须做到联系确认到位，上层保护好下层，特别是在在线生产运行的设备上方进行拆除、安装、切割、焊补等作业必须采取可靠的防护措施方可作业。
22、在施工区域内，严禁非施工人员逗留，否则造成事故，后果责任由事故单位或个人负责。
23、乙方施工用电焊机二次线接头要包扎，露天设置的临时用电设备应有防雨设施，临时用电设备要有接地保护，手持行灯、金属容器内部、地下室、潮湿地区等临时照明采用安全电压，电气开关处应设明显标志，
24、乙方施工作业中对环境污染因素要加以控制，作业中应优先采用无污染或低污染作业方式（方法），作业中禁止产生新的二次环境污染。要搞好施工现场的文明施工和定置管理，各种工程物资和设备，要按甲方工程部门指定地点堆放整齐，不准随意乱堆乱放，不能混放。施工物品摆放不准占用安全通道，施工中产生的固体（液体）废料、废弃设备要随时清理干净，做到施工结束废料清理结束，场地平整。
25、施工过程中不准向厂区道路及硬铺盖地面区域、草坪里随意排放生活垃圾、工业废弃物，污水、化学原料等废弃物。
26、在现场油漆地面上不准拖拉任何对地面产生磨伤的硬件物品，在作业、搬运、吊运物品时将地面损伤，将按照鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司《厂容、环境管理办法》相关要求考核。
27、甲方管理人员发现乙方在施工中有违章作业，违章指挥和安全隐患时，有权制止或终止施工，并按照相关管理规定给予考核。
28、凡在取向硅钢建设项目施工区域内作业的单位，均遵守执行本协议，因违反本协议规定内容而发生安全、防火、环保人身伤害事故，由违规方负全责。
29、乙方在工作中，必须遵守国家有关安全、防火、治安保卫法律、法规，遵守鞍钢股份公司和甲方有关相关方安全管理办法、安全防火管理、现场管理、治安管理制度，建立安全防火环保组织机构、管理制度和安全技术规程，并在工作中严格贯彻执行。
30、其它条款，按照具体施工内容填写 (补充内容) :
三、乙方对甲方的要求(乙方填写)。
1.开工前甲方必须向乙方施工负责人进行工程安全交底。
2.甲方非工作人员不得随便进入乙方施工现场，如需要时必须同乙方取得联系，经同意后方可进入。
3.乙方施工中使用的吊车、电动葫芦吊等起重设备，甲方应在施工前确保完好交由乙方管理和使用。
4.甲方人员严禁动用乙方的设备、动力线路及工具、用具。如需要时必须同乙方取得联系，经同意后方可使用。
5.乙方施工前甲方必须将施工区域内的水、电、风、等介质处在符合施工作业条件状态。
6.甲方必须严格遵守电气工作票制，停送电甲乙双方要确认。
7. 乙方有权拒绝甲方没有检修作业票及安全交底的作业项目；抢修作业甲方必须开具临时作业票并进行安全交底。
8. 乙方有权向甲方提出关于安全、防火隐患及整改意见，甲方应给予重视，确定责任人和整改时间。由于不能及时整改，要采取可靠的安全措施并向乙方说明原因，确保乙方人员的人身安全。
9. 甲方必须为乙方提供施工产生的固体废弃物排放区域及存放地点。
10.甲方制度与国家、集团公司相关规定不符时，乙方有权拒绝执行。
11.甲方必须执行设备操作牌制度，乙方有权拒绝无牌作业。
施工协议书模板 篇12
项目名称：
甲 方：
乙 方：
日 期：
建设工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订
立本合同。
一、工程概况
工程名称：东台市红十字会备灾救灾中心
工程地点：东台市经济开发区纬一路3-1号 工程内容：仓库
二、合同工期：
开工日期：竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准
工程质量标准：
四、合同价款
金额（大写）：元（人民
币）
￥：元
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间：年
合同订立地点：
本合同双方约定后生效
甲方：（公章） 乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
邮政编码： 邮政编码：
施工协议书模板 篇13
甲方：陕西长嘉建设工程有限公司
乙方：
现有混凝土灌注桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每根桩80元(包括电梯井以及深基坑统一价格为80元每根)的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以图纸设计标高为准，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供现场用电。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等)，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后一个月内付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、 此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方代表：
乙方代表：
身份证：
身份证：
联系电话：
联系电话：
时间：
施工协议书模板 篇14
协议双方： 〔总包人名称〕 （以下简称甲方） 以下简称乙方）
依照甲方与 （以下称发包人）签订的建设工程施工合同（以下称总包合同），遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
4.承包范围：
5.合同工期：开工日期：日；竣工日期：总日历天数 天。
6.质量标准：，一次验收合格率达到100％。
7.合同价款：元 ￥元
二、甲方驻工地代表
1.甲方驻工地代表姓名：
三、乙方驻工地代表
1.乙方驻工地代表姓名：
四、甲方责任
1.甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。
2.协助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方承担。
3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方承担。
4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方承担。
五、乙方责任
1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时，若与总包合同的约定冲突时，执行本协议的约定；本协议没有约定的，应按总包合同约定的条款执行。
2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求，规范自身的管理行为，有计划、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺利履行。
3.乙方自行负责本工程的施工组织工作，必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4.乙方进场的管理（须持证）人员和主要工种（须持证）人员必须持证上岗。
5.乙方自行负责本工程的施工组织设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上
述工作提供服务，发生的费用由乙方承担。
6.乙方对工程的工期、质量负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。
7.乙方对工程的安全生产负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。
8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用，接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理，保证施工场地整洁符合有关规定，交工前清理现场，达到甲方（发包人）的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理，在不能满足甲方要求时，甲方可自行完善，其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。
9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11.工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损害，乙方自费予以修复。
12.合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口（或共同与监理、发包人进行专业对口），未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系，与监理、发包人之间的一切技术、经济文件，所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13.每月（发包人）提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划，及时提交其它有关报表。
14.乙方负责为甲方（若有约定时应包括监理、发包人）管理人员提供办公及生活设施用具，费用由乙方承担。
15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。
17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要，若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工（包括工程停建、缓建）造成乙方自身及其甲方的损失。
19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务，甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。
21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务，承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1.本工程乙方向甲方上缴管理费（不含应缴税费）为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的'各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。
3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施（包括甲方、监理、发包人）的费用由乙方承担。
4.为顺利实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营（招待）费由乙方承担。
5.甲方派驻现场管理人员的工资（不含“五险一金”每人每月元，包括享受节假日探亲期间）、享受探亲假的往返路费由乙方承担，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方承担（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担（每人每月且随甲方交缴额度的变化调整）。
7.管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营（招待）费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴（交）的费用后及时向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8.（也可明确）工程价款的支付：何时、何额度及其总额控制。（或按总包合同约定）
9.每次支付工程款时，必须按照甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工（竣工）验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。
10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工需要。
11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款（发包人支付）的％（其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各％），当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时，且未发生安全事故，分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 ％的工程款（保证金）。
12.甲方只有在收到发包人相应的工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款（保修金）时，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1.本工程的材料（发包人供应的除外）由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。
2.材料在使用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1.工程竣工验收报告确认 天之内，乙方向甲方（发包人）提供完整的竣工资料 套，竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告（书），按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1.乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后 天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
1.甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商停止施工；
（2）调解机构要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
3.或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
1.本工程需向发包人交缴工程保证金（投标保证金、履约保证金、维修保函）、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜，均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后，甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2.本协议未尽事宜，均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准，或另行签订补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。
3.（在协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。）
4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算，甲方（发包人）支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
5.本协议正本两份，双方各执一份。副本两份，双方各执一份。
协议签订时间： 年 月 日
协议签订地点：
甲方（盖章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
邮政编码：
乙方（盖章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码：
施工协议书模板 篇15
一.甲方：扶风县第三建筑工程公司第一项目部
二.范家村
为了加快施工进度及质量，有效维护双方信誉，明确双方责任权利，使工程优质加速得到保障，根据中华人民共和国建筑合同法及相关法律文件制度规定；结合本工程具体情况，遵循平等，公平，诚信的原则，甲方将华宇城市印象8#住宅楼基础土方开挖，坑槽内外倒运工程？承包给乙方。
经甲乙双方充分协商一致达成如下协议，望严格遵守执行。
一.工程名称：
华宇城市印象8#住宅楼。
二.工程地点：
宝鸡市蔡家坡镇东一路院内。
三.合同订立地点：
施工现场办公室。
四.合同订立时间：
20xx年 月 日。
五.工期要求：
机械进场一周内施工完毕。
六.合同单价：
元/ ，大写 元每立方米。
七.结算方式：
基础开挖土方完，经甲乙双方验收合格后，按实际开挖土方工程量，现场实测实量进行结算。
八.付款方式：
在建设单位《华宇房地产公司》给承包工程单位《第一项目部》主体付第一次人材费进度款后，一次性结清单项开挖土方机？？款。
九.乙方责任：
在机械进场施工阶段，乙方必须严格按照甲方现场指挥者要求进行作业，有特殊部位及机械误工所造成的一切经济损失均由乙方自行承担。基础开挖计划施工日期内延误工期按开挖工程量款项10%予以处罚。
十.安全要求：
树立安全意识，按施工规范？？，杜绝事故。在正常施工日期内发生的一切不安全因素均由乙方承担全部责任及经济损失。甲方概不负责。
本合同一式两份，加以双方各执一份，具有同等的法律效力，合同约定内容完成及款项付清后自动失效。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
施工协议书模板 篇16
甲方：
乙方：
根据甲乙双方 年 月 日签定的《 合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：
1、甲乙双方均有责任对上述《 合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
3、在本合同项下，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向第三方透露所承揽工程的相关情况。
4、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
5、乙方在施工安装结束交付甲方使用之前，应向甲方提供详细的技术资料。
6、在《 合同》项下，由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方，乙方应承诺保证甲方权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定，乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
7、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
8、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。
9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
10、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
11、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
12、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。
13、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。
14、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
15、 本协议自双方签字或盖章后生效。
16、 本协议与所签定《 合同》为同一主体，为《 合同》不可分割的组成部分。
17、 双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人 法定代表人
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
施工协议书模板 篇17
施工现场安全生产管理协议书（总包与分包） 总包单位（以下简称甲方）：
分包单位（以下简称乙方）：
工程名称：
承包形式：劳务专业承包口
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务
1.贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3.提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4.提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。
5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
14.由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。
15.由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。
16.由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
二、乙方的权利、责任和义务
1.贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。
2.接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和北京市有关规定，不得将分承包项目再次转包。
3.服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。
4.对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合北京市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。
5.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。
6.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。
7.为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。
8.按照《中华人民共和国安全生产法》和北京市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。
9.按照北京市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。
10.按照北京市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。
11.使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。
12.服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。
13.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。
14.由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。
15.由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
16.发生生产安全事故后，必须在回小时内向甲方报告，并按照北京市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
三、补充条款：
补充条款如下：
本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。
本协议与双方经济合同时效相同。签定经济合同的同时，签定本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位（章） 乙方单位（章）
项目负责人：项目负责人：
年月 日
施工协议书模板 篇18
甲方：
乙方： 上海XX室内外设计装潢有限公司
依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该路弄号X室装修施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：
一、 工程概况：
1、工程地点：2、工程内容：室内设计和装修施工
3、工程造价：元（大写）
二、协议内容：
1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号X室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、甲方支付首期款20xx元。
3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：
4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。
本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式 贰份，由甲乙双方各收执壹份。 传真及扫描件具体等同的法律效力。
甲 方：乙 方：
全权授权代表：
全权授权代表：
年月日年 月 日
施工协议书模板 篇19
甲方：责任公司
乙方：设备设施管道保温方 负责人：
一、目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全施工协议。
二、施工期限： 年 月 日至 年 月 日。
三、协议内容：
1、乙方进入厂区施工，须经甲方负责人同意，并指定现场施工负责人，施工现场设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系；同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《安全施工协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作。
3、开工前，乙方必须制定安全施工方案，制定安全防范措施和应急处置措施，并提交甲方安全监督管理部门备案。
4、乙方施工人员进入甲方厂区必须严格穿戴劳保用品、安全防护用品，特种作业人员还必须持证上岗。
5、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配备到位，安全措施得力，否则不得开工作业；施工过程中造成的意外人身伤害或事故损失由乙方自行负责。
7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须书面申请，并经甲方负责人同意，由专业人员指定接水、电地点，并确保电器线路和管路连接规范。
8、施工过程中如进行特殊作业，如登高、吊装作业等，应严格按照特殊作业要求，配备安全防护用品、设施，如脚手架、安全带、安全帽等，否则不得作业。
9、施工车辆进入厂区车速不得大于5km/h，出厂必须经门卫值班人员检查，随车携带物品须经甲、乙双方负责人签字确认方可放行。
10、施工过程中甲方实行监督检查制度，有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，施工结束后应对施工现场进行彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的垃圾妥善处理，因此造成的污染、交通等意外事故由乙方负责。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，该协议书自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）
乙方（公章）
代表人：
代表人：
年 月 日
施工协议书模板 篇20
协议编号：
工程名称：
管理单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
签订地点：
签订时间：
工程施工安全协议条款
协议名称：
管理单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定，结合本工程具体情况，为确保施工过程中的安全，双方达成如下协议。
1. 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3 主要工程内容：铅矿职工住宅小区1组团 工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。
1.4 计划开工日期： 20xx年8月2 日
1.5 计划竣工日期： 工程完工施工人员全部退场
2.施工单位（乙方）的责任和义务
2.1施工安全责任地段（范围）：、整个施工工地；、各种施工物资及材料制作、堆放场地；、施工围墙外的人行道；施工单位（乙方）保证在这一地段（范围）内进行施工作业，并对施工安全全面负责。
2.2建立、健全施工安全保证体系，实行安全逐级负责制，本工程项目施工安全负责人 ，全面负责本工程的施工安全，工程项目现场安全负责人 ，常驻施工现场，负责现场施工中的安全管理。
2.3结合本工程性质和特点，保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。
主要安全防范措施是 执行《安全生产法》，建立安全保障体系，设专职安全员，落实安全生产责任制，严格执行安全措施，安全操作规程，对施工人员进行安全教育培训。
施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护，材料进出堆放、垃圾清运，保护环境，四口五临边防护，工地消防保卫等工作，做到安全文明施工。
2.4向管理单位（甲方）提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料，以利管理单位（甲方）掌握工程施工情况，全过程监督施工安全。
2.5切实做好对 通讯、电气、给排水 等设施设备的防护，如因施工防护不当造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏，须及时恢复到原设备状态；造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏，须立即通知设备管理单位，配合设备管理单位进行修复，并承担全部修复费用，由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。
2.6坚持文明施工，加强施工周边环境，行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理，如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。
2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理，如因管理不善，保护措施执行不力造成人生安全事故，负全部责任。
2.8因工程施工，需拆除、迁移 通讯电气、给排水管网 设备，按规定与设备管理单位办理相关手续。
2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查，并对检查出现的安全问题按要求限期整改。
2.10其他责任和义务：
1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作，避免责任事故发生。
2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。
3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理，不得找借口推诿延误，事故所发生的一切费用将由乙方承担。
2.11乙方应加强对施工人员的管理，严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定，施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全，所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证，并报一份完整的名单到甲方，再由甲方报辖区派出所备案，以便加强管理。
2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度，工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材，严禁各类事故的发生，如发生上述事故，一切责任均由施工单位承担，甲方不负任何责任。
2.13施工队应加强施工现场的管理工作，严禁闲杂人员和小孩进入施工现场，由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。
3管理单位的责任和义务
3.1对本工程施工中涉及 人员、设备、车辆 安全的施工进行全过程监督。
3.2因施工造成 通讯、电气、给排水管网 设备损坏，应及时组织抢修，尽力减少损失和影响。
3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作，尽力为工程施工提供条件。
3.4管理方（甲方）在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚，视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。
4.发生事故时须逐级上报，不得隐瞒。
5.协议生效与终止
5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效，工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。
6.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
7. 此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。
管理单位：甲方中铁八局铅矿项目部
代表签字：
项目部安质部经办人：
年 月 日
施工单位：乙方限公司
代表签字：
年 月 日
结尾：非常感谢大家阅读《施工协议书模板(通用20篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：施工协议书模板，出租房协议合同，搭伙过日子同居的协议书，关于施工协议书，离婚协议书民政局模板， 欢迎阅读，共同成长！