作文网 > 实用文档 > 合同范本 > 详情页

公司生产车间施工合同书

作者:铁秋风2024-07-14 17:54:02

导读:第一篇:公司生产车间施工合同书 甲方:_________法定地址:_________ 乙方:_________法定地址:_________ 依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,甲方和乙方共同签订_________信... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《公司生产车间施工合同书(精选8篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  第一篇:公司生产车间施工合同书

  甲方:_________法定地址:_________

  乙方:_________法定地址:_________

  依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议(以下称协议)。

  1.合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

  2.双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料,并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。

  3.收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费,开户费定为_________/户。开户费收入由甲、乙方依照_________:_________的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。

  4.合作期限甲乙双方合作期限暂定为_________年。

  5.财务结算_________。

  6.日常维护在系统正常使用前,由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后,由乙方对系统进行日常维护。

  7.法律责任甲方应对所施工的工程质量负责,如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷,应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

  8.协议生效本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

  9.其它本协议未尽事宜,双方另行协商解决。

  甲方(盖章):_________ 授权代表(签字):_________

  乙方(盖章):_________ 授权代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  第二篇:公司生产车间施工合同书

  工程名称:

  施工单位:

  甲方:(简称甲方)

  乙方:(简称乙方)

  甲乙双方经友好协商、本着互利互惠的原则,广西诺胜科技有限公司承接——项目安装事宜,依据《中华人民共和国民法典》,甲乙双方经友好协商、本着互利互惠的原则,根据本工程具体情况,签订本工程外协合同书。

  一、工程项目:

  二、施工费用:本协议乙方共负责——工程,工程方式采取包工包料方式,总金额为人民币。

  三、安装工期:工程的施工工期为40天。

  四、 安装质量:

  全部集成工程符合国家颁布的信息化建设的相关标准,并满足《电子计算机机房设计规范》(GB50174-20__)

  付款方式:

  (1)本合同工程造价采取固定包干价格的方式结算,任何一方不得擅自改变。本合同工程固定包干总价格为人民币:¥ (大写: ),当合同规定的施工项目、工程量没有双方书面确认发生变更,本合同固定包干总价格不作调整,乙方不得向甲方主张增加本合同工程固定包干总价。

  (2)本合同生效后,甲方对装修款分 4 次按下表约定进度支付工程款,设备款在安装验收后10个工作日内支付95%,扣除工程总价款 5 %的质保金后于竣工结算时一次性结清。

  支付时间及条件占装修款总比例(%)金额备注

  六、开票要求:乙方收到甲方100%货款后,向甲方开具相应金额,增值税专用工程发票。

  七、甲乙双方责任

  1. 甲方责任:

  ① 甲方按本协议约定的工程费支付条款按时向乙方支付工程费用。

  ② 负责向乙方提供与本工程相关的图纸数据。

  ③ 甲方应为乙方进入现场工作创造必要条件和提供必要的原始数据及现 场指导。

  2. 乙方责任:

  (1)严格按照甲方的意见及要求《电子计算机机房设计规范》行施工。

  (2)乙方严格执行甲方关于安全文明施工的要求,如造成最终客户财产损失或人员伤害,乙方按照甲方实际损失赔偿甲方。

  (3)承担在本工程施工中,因乙方原因造成的一切自身和第三者损失责任。

  (4)按协议工期要求按期完成工作任务,并确保工程质量达到甲方要求(全部集成工程符合国家颁布的信息化建设的相关标准。

  (5) 甲方委托乙方保管的设备、材料,保管清单及货物价值以双方签字确认凭证为准,如因乙方原因造成相关财产损失,由乙方负责赔偿。

  (6) 乙方在安装期间负责对设备进行必要保护,如有损坏承担全部责任。

  (7) 无论任何情况下,由甲方提供的工程物资(包括但不仅限于材料、设备、机具、仪表等)产权一律归属甲方所有,甲方拥有处置权。

  (8) 乙方应严格执行甲方的工作指令(书面),对于甲方要求的如:

  清理整顿施工现场卫生环境、改善工程物资保管条件、实施安全保护措施等,乙方如不及时认真执行,甲方有权视情节严重程度对乙方予以处罚,处罚金额为最终客户的实际处罚金额。

  (9) 乙方负责协议中所涉及的所有主材、设备、辅材等的运输装卸以及运输装卸工程中的全部责任,如造成设备、材料等损坏,乙方按照甲方的实际损失赔偿

  (10) 乙方负责对工程施工现场垃圾清理工作。

  (11)乙方配合甲方验收工作。

  八、技术情报和资料保密:

  甲乙双方在本项目的实施过程中提供的有关技术资料,双方均有负责保密的义务。

  九、违约责任:

  1.甲方无故不能按时付款,视为甲方违约。每逾期支付一日,应按当期应付款项总额的千分之五向乙方支付违约金。

  2.乙方不能按期交工,视为乙方违约,每延误一日,应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。

  3.甲乙双方一旦签订单项劳务工作工期及任务量协议,除非经甲方书面同意,否则在任何情况下乙方不得要求甩项竣工。未按期、按量、保证质量完成全部任务的,甲方有权不予结算任何费用。

  4.甲乙双方不得无故单方终止合同(除不可抗拒因素或双方认可的特殊原因外)。

  十、工程验收:

  1. 验收标准:甲乙双方共同按以下标准进行验收

  ? B/T50312:20__ 建筑与建筑群综合布线系统安装和验收规范;

  ? 《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-20__)

  ? 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-20__)

  ? 《计算站场地安全要求》(GB9361-20__)

  ? 《计算机房用活动地板技术条件》(SJ/T10796-20__)

  ? 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)

  ? 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

  ? 《电气装置安装工程及验收规范》(GBJ232-83)

  ? 《低压配电设计规范》(GB 50054-20__)

  ? 《建筑物防雷设计规范》(GB50343-20__)

  ? 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91)

  2.验收工具:原则上由甲方提供,特殊情况由甲乙双方友好协商确认提供。

  3.验收报告:乙方向甲方交付竣工平面图及文档。相关的文档必须有甲方的项目经理审核签字后才生效。

  4.工程完工乙方向甲方提交验收报告及全套竣工图纸、数据及自检记录,甲方在接到乙方提供的验收报告后在3日内组织有关方面进行验收,并在3日内给予答复验收的结果。如逾期3日不给予答复,则视为工程同意验收通过。

  十一、其它

  1. 乙方必须严格保守甲方商业秘密,凡涉及本协议的所有业务信息及书面文件,相关图纸,身份,及往来文件资料,未经甲方代表书面同意,均不得泄露给第三方。否则,视为乙方违约,甲方有权拒绝支付余下应付给乙方的费用,并追究乙方责任。

  2. 本协议的任何修改必须经由甲乙双方书面确认,并签署正式补充协议。

  3. 本协议正本壹式贰份,自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效,至双方履行责任结束以后自动终止。

  4. 本协议内甲乙双方各类通知,都应以书面形式送达对方代表,收件方应予以签收。收件方拒绝签收的,发件人可以挂号信形式按本协议内地址邮寄送达。送达日期以檔寄出之日起第三日为准。

  附件包括: 设备安装材料及费用价格清单

  甲方:

  地址: 地址:

  委托代表 委托代表:

  账号: 开户行:

  税号: 账号:

  日期年 月 日日期年 月 日

  第三篇:公司生产车间施工合同书

  甲方:___________________________ 合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

  乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  为明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方经友好平等协商,就光触媒治理污染施工一事,在平等自愿的基础上订立本合同,共同遵照执行。

  第一条 项目概况

  1.项目名称:____________________________。

  2.项目地点:____________________________。

  3.施工范围:____________________________。

  4.施工方式:____________________________。

  第二条 施工期限

  1.根据本项目任务量,双方商定项目总工期为:

  自____年____月____日起至____年____月____日止,共____天。

  2.如遇不可抗力而无法在规定期限内履行合同,经双方协商并书面确认后,工期可以相应缩短或延长。

  第三条 项目质量

  1.本施工项目的技术标准和质量要求达到____________室内环境成分监测评价中心颁发给乙方受检产品的《检测报告》标准。

  2.乙方对产品施工后的效果(杀菌、脱臭、防污、自净和降解室内环境有害物质)负责。但对人为的刻划或施工表面被更换而未达到效果,乙方不承担责任。

  3.如甲方需检测,施工与检测天数间隔时间越长,产品效果越明显,故甲方应注意检测时间。

  第四条 施工价款

  1.本项目施工单价为人民币元整(大写:)/平方米(喷涂面积)

  2.施工总面积为____平方米,施工总价款为人民币元整(大写:)。

  第五条 支付方式

  本合同经双方签字生效后,开工前____天内,甲方应预付乙方施工总价款的____%,计人民币元整(大写:);竣工并验收合格后____天内付清全部余额,计人民币元整(大写:)。

  第六条 甲方义务

  1.甲方可委托专业人员对乙方施工地点进行检测(施工前后均可检测)并对乙方作业实行监督管理,并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款。

  2.甲方应无偿提供乙方管理和存放设备,物品及作业人员更衣的场所,以及免费提供乙方作业所需之水、电和其他所需支援器材。

  3.如有必要,甲方应在开工前____天内为乙方作业人员办理各类有关证件,做好协调工作,确保乙方在合同期内正常工作。

  4.甲方应按本合同规定的价款和付款方式、日期准时付款。

  第七条 乙方义务

  1.按照合同约定按时按质完成光触媒治理污染施工工程。

  2.未经甲方书面同意,乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人。

  第八条 违约责任

  1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按民法典有关规定,承担违约责任。

  2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

  3.违约金的计算方法:________________。

  第九条 保密责任

  任何一方对因光触媒治理污染施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第十条 不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十一条 陈述和保证

  1.甲方向乙方陈述和保证如下:

  (1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

  (3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  2.乙方向甲方陈述和保证如下:

  (1) 其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2) 其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

  (3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第十二条 补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十三条 法律适用与纠纷解决方式

  1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

  3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:

  (1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向____人民法院提起诉讼。

  第十四条 生效条件

  本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

  单位地址:________________________ 单位地址:________________________

  邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

  联系电话:________________________ 联系电话:________________________

  传真:____________________________ 传真:____________________________

  电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

  开户银行:________________________ 开户银行:________________________

  账号:____________________________ 账号:___________________________

  第四篇:公司生产车间施工合同书

  甲方:(发包方)______________________

  乙方:(承包方)______________________

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的电力工程达成以下协议。

  第一条:工程概况

  1、工程地点:______________________。

  2、工程承包方式:承包人包清工。

  3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的'工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  4、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后,支付工程款的___________%给乙方,水电完工后支付工程款的___________%,整体竣工验收合格后支付___________%。

  2、双方款项住来均应出具收据。

  3、工程结算方式:电路___________米。

  4、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。

  第六条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式___________份,甲、乙双方各执___________份。

  甲方签字:______________________

  乙方签字:______________________

  第五篇:公司生产车间施工合同书

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  工程名称:

  为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确在施工过程中甲乙双方的安全责任,加强施工过程的安全管理,防止各类事故发生,根据《民法典》的有关规定,经甲、乙双方同意,签定本协议书(以下简称协议书),双方应认真遵守。

  一、甲乙双方共同责任

  1、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。

  2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应落实安全保护措施,严格按照安全技术措施(方案)进行施工和安全监督,防止事故的发生。

  3、按照《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》进行安全文明施工管理。

  4、严肃安全纪律、技术纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止违章行为和野蛮施工。

  5、落实重大危险源监管工作,实现主动预防、源头治本

  6、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并立即上报主管部门。由甲乙双方或主管部门组成事故调查组,查清事故原因,确定事故责任,按“四不放过”原则制定改进措施,提出对事故的处理意见。

  7、自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。

  二、甲方具体责任

  1、认真落实项目责任单位(或总包单位)的安全责任,按“管工程必须管安全”的要求,及时成立项目安全委员会,对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导,组织各参建方认真履行安全职责。

  2、对乙方人员的安全教育、培训、考试进行监督。对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。

  3、及时向乙方传达上级有关安全文件及通报等,并监督学习与执行。

  4、编制有针对性的工程项目安全文明施工策划。

  5、定期对乙方施工情况进行监督检查,发现违章行为进行纠正。发现严重违章违纪和事故隐患,有权责令停工,有权监督整改,依据国家及上级的有关规定和甲方有关制度对乙方的违章行为进行经济处罚,直至解除施工合同,清退出场,由此所造成的一切损失由乙方承担。

  6、工程结算时,甲方安监处出具安全评价书,无安全评价书者不能结算。

  三、乙方具体责任

  1、落实在安全生产中的“主体”责任,对本单位施工中安全工作直接负责。

  2、编制工程项目施工组织设计、安全技术措施,并报甲方审查备案。以书面形式向施工人员进行安全技术交底,接受交底人员在交底签证书上签字备案。

  3、接受甲方的监督检查,遵守甲方安全管理制度,参加工地安全生产工作会议,执行会议决议。

  4、落实工程项目安全文明施工二次策划中乙方所负责工程施工范围内的落实工作。

  5、编制自制或租用非标工器具检查和使用防护措施,经批准后实施。

  6、对职工进行安全教育、培训、考试,并报甲方备案。未经安全教育或考试不合格的人员不得进入施工现场。有人员调整时,要对新增人员进行安全教育、培训、考试合格后,方可上岗。

  7、对本单位施工人员进行登记造册,如实向甲方报告备案。

  8、不得录用无身份证件的人员、不得录用童工、无民事行为能力、限制民事行为能力的人员。

  9、按规定设置安全技术管理人员(施工人员三十人以上的必须设一名专职安全员,三十人以下的必须设兼职安全员,并建立安全保证体系),负责本单位、班组和现场的安全工作,安全保证体系资料报甲方备案。

  10、必须严格执行甲方所执行的各种规定及制度(《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》等)。认真加强自身队伍的安全规范化管理、杜绝违章行为、,做到文明施工、保护环境。

  11、配备经检测合格的机具、设备和国家有关部门下发的安全准用证,报甲方备案。使用前进行检查,不合格者不准进入施工现场。

  12、必须积极参加甲方组织的各项安全活动。认真组织开展每周一次的安全活动(不少于2.5小时),总结本周安全生产情况,根据施工生产情况提出下周安全工作重点,查找危险点,制定防范措施,传达贯彻上级及甲方转达的安全文件。

  13、在施工中,乙方如有违章现象,经甲方指出后应立即进行纠正,不得拖延和推诿。

  14、接受监理公司和监理人员的安全检查、指导,对监理提出的问题立即整改,在出现重大安全问题时,监理有权停工整顿,重大安全技术措施必须经监理会审、审批。

  15、必须为施工人员提供必要的合格劳动保护用品(安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服、手套等),对施工人员使用的安全防护用品定期检查,及时消除隐患,保证其安全有效。

  16、每月不少于一次安全检查,检查结果书面报甲方安监处和项目部。

  17、安全监督人员、特种作业人员必须持证上岗。

  18、开工期乙方应制定各类突发事件应急预案。

  19、加强自身的安全管理,建立必要的安全管理台帐。

  20、乙方应为职工进行身体健康检查,并对职工办理人身意外保险。

  四、事故处理:

  1、由乙方责任造成的人身事故,甲方积极配合乙方处理伤员,费用和其他事宜由乙方自理。

  2、由于甲方责任造成乙方人员人身事故,甲方负责医疗或按国家有关政策一次性补偿;由于甲、乙双方原因造成的甲乙双方人员伤害,甲、乙双方按责任大小,按比例承担费用。

  3、由于第三方原因造成乙方人员人身伤害,在乙方与第三协商困难的情况下,甲方可进行调解,调解无效由乙方自行处理。

  4、由于不可抗力造成甲乙双方人员伤害和机械损失,各自承担相应责任。

  5、发生事故后,乙方现场人员应如实提供现场情况和事故原始材料,并保证其真实性。

  6、认真吸取事故教训,防止事故的发生。

  五、其他

  1、此协议书未尽事宜,由甲方、乙方协商解决。

  2、此协议书是合同的附件,具有同等法律效力。

  3、此协议书一式两份,甲、乙双方各一份。

  4、本协议自甲、乙双方代表签字(盖章)之日起生效,施工合同终止(合同期超过一年者,甲乙双方须重新签定安全协议),本协议自行失效。

  (甲方):

  (乙方):

  年 月 日

  第六篇:公司生产车间施工合同书

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的

  原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

  一工程概况

  工程名称:工程地点:施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程,结构类型:

  二、乙方进场人数(附名册)

  乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

  三、工期进度要求

  (一)开工日期: 年 月 日

  (二)总(日历)工期:个月

  (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  四、承包方式与范围(一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

  (二)承包范围:1图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。

  2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

  3夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。

  (三)计价方式:

  1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

  、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行

  2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

  3﹑人工调差按总承包合同执行。

  4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

  5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。

  6、材料送检费用由乙方负责。

  五、工程要求:

  甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。

  (一)质量要求:按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

  1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

  2乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和

  施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

  3乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

  4对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

  5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

  6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。

  若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。

  乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

  7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

  8保修期为一年。

  (二)工期要求

  1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

  2、工期延误

  (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

  (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

  (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

  (三)成本控制要求

  1乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。

  2各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

  3乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

  4乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。

  5乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

  (四)安全施工要求

  1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

  2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

  3乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

  4乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

  5乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

  六、付款方式

  进度款支付按照月进度实施

  1、乙方每月 号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的 %的工程款。

  2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的 日内,甲方向乙方支付工程款的97%。

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  年月日

  第七篇:公司生产车间施工合同书

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程名称:承德_______集团房地产开发有限公司锅炉房

  工程地点:锅炉房院内

  二、工程承包范围:

  旧瓦拆除、清理现场、新瓦安装、滴水泛水嵌缝注胶等,包工包料保竣工验收,包括税金等有效税票。(维修用料计划见附表)

  1、材料数量、规格、施工按现场实际为准。在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。施工期间乙方按甲方要求予以配合。

  2、本合同的价格包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电,因质量问题引起的维修和更换、成品保护、现场配合、脚手架、垂直运输、使用机械、软填注胶等、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险的责任和义务、检验报告、税费,保竣工验收等所有费用。

  三、承包工程价格

  承包价格为一次性包死价格。计:肆万壹仟肆佰肆拾叁元整人民币。

  四、协议工期

  合同工期总工作日历天数天。开工日期:20__年5月10日,竣工日期:20__年月日。如遇以下原因造成工期延误,工期顺延。①因停电、停水、下雨、刮风造成的停工;②不可抗力;

  五、付款方式:材料进场先付万元,剩余款项工程验收合格后,结至承包价格的95%,其余5%为质保金。质量保证金至工程完工后满二年后无质量问题付清。

  六、工程质量标准:合格

  七、乙方必须按协议所列材料施工,保证工程质量,彩钢保温板总厚度100,彩钢铁皮厚度,上0.4下0.3.材料进场经甲方验收合格后方可使用,如未按甲方要求采购不许安装使用,所造成一切后果乙方自负。

  八、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,若发生工伤事故一切责任由乙方自负,与甲方无关,甲方不承担任何责任。进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

  1、乙方负责人为安全施工责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。

  2、开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,签订相关安全保险协议,不安排未经安全教育人员进入作业场所。

  3、需使用的机械、电器等设备、设施,必须有可靠的安全防护措施。

  4、教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。

  5、乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

  6、严禁在高空向下抛掷任何物品,高空作业必须拴好安全带;

  7、进入现场的所有高空作业人员必须持证上岗,禁止非特种作业人员从事特种作业。

  8、配备专门的安全生产管理人员,明确责任人,随时检查安全生产情况并作好记录。

  9、编制安全施工工艺方案和安全技术措施,以备安监部门审查、备案。

  10、乙方必须严格按照安全规程操作,现场进行封闭式管理,严禁非工作人员随意进入,否则造成人员和物品等安全事故,全部由乙方负责。

  11、乙方负责此项目施工的全部安全责任,如果在施工中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

  九、保修期限及范围:保修期二年,保修期内因施工质量和建筑材料出现问题由乙方负责修补,

  十、本协议甲乙双方必须遵守,任何一方不得违约,如有一方违约按民法典处罚;

  十一、本协议一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。本合同至工程验收合格、保修期满、工程款支付完毕后终止。

  甲方:乙方:

  电话:电话:

  签定日期:年月日签定日期:年月日

  第八篇:公司生产车间施工合同书

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就______有限公司生产车间地基与基础工程施工承包的有关事项协商一致,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程名称:生产车间地基与基础工程

  1.2工程地点:

  1.3承包范围:图纸范围内的基础、车间内地坪、车间周边矮墙及散水、车间大门坡道等一切非钢结构安装的土建工程施工。

  车间室内地坪标高要求高出加工厂外工业园区市政道路标高600,基础施工完后需按规范及图纸要求进行回填夯实,多余的土方量运至厂区内低洼处(甲方已与乙方现场确认地点),若土方量达不到回填及地坪施工数量要求,乙方负责从其它地方运土并承担此部分费用。

  1.4承包方式:按固定总价包干,包工、包料、包机械。

  1.5质量目标:合格

  1.6安全文明施工目标:确保达到______市文明安全工地样板标准

  第二条合同工期:天

  2.1开工日期:(以实际进场时间为准)20______年6月17日

  2.2竣工日期:(即完工时间)20______年6月21日

  2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外甲方原因影响,可顺延工期。但必须有甲方项目经理签证和盖章。

  2.4甲方对各部位的完工日期严格要求,以最终完成时间作为考核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。

  2.5乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约罚金;拖延一天罚金1000元,以此类推,不超过总价的10%。

  第三条工程施工造价

  3.1工程承包总价为(¥元)。

  3.2经过甲、乙双方协商一致,确认:本合同总价为固定价格,在约定的风险范围内合同总价不再调整。

  第四条甲、乙双方的工作和义务

  4.1甲方的工作义务

  甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行

  全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉,甲方有权单方面终止分包合同。另外组织施工队接替施工,同时保留追究乙方的经济责任的权利。

  负责向乙方进行技术、质量、安全、文明施工的交底。负责本工程的对外联系工作。负责提供临电一级箱。

  4.2乙方的工作义务

  乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员。

  保证工程不进行再次转包。服从甲方管理,接受本工程监理单位的监理。执行甲方各部门制定的各项管理规定。

  现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度。承担因违反上述规定而造成的一切责任与损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

  保证按甲方的工程进度计划、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方完不成其中一项,甲方有权劝其退场,损失乙方自负。

  在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议采取合理施工方案,降低工程成本。

  按照甲方通知的时间进场。严格按照甲方的总体施工组织设计和方案进行施工,未经甲方的同意不得擅自更改施工方案。

  负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理及外运工作,并需负责本工程的竣工清理工作。

  乙方有责任对甲方的现场临建设施进行看管和保护,如发生恶意破坏按原价的2倍赔偿。

  乙方在本工程施工过程中因人工费、材料采购费、机械费

  等有关本工程的债权、债务由乙方自行承担并保证甲方免受此等事件的牵连责任。

  第五条安全、文明施工

  5.1乙方应定期对施工人员进行安全教育,作好施工安全交底。必须严格按照有关安全生产的法规、规定指导施工,确保安全生产施工无重大伤亡事故。如发生人员伤亡事故,其责任安全指标和一切费用均由乙方承担,并追究乙方责任。

  5.2乙方必须按照鹤壁市的有关规定做到文明施工、确保工地达到鹤壁市“文明安全”样板工地。

  第六条工程质量

  6.1工程质量验收部门依次为;项目质检员、工程监理、鹤壁市质检站。

  6.2工程质量验收依据;工程所涉及现行有效的国家、地方、行业、的规程、规范、标准、法规、图集。

  6.3乙方必须严格按国家《现行施工质量验收规范》和施工方案进行施工,确保工程质量。

  第七条合同价款的结算与支付

  结算方式:合同签订后且乙方需进场的机械、人员、材料全部进场后,甲方向乙方支付预付款为合同总价的15%,基础主体施工完毕验收合格后付款至合同总价的60%,所有工程完工且验收合格后付款至合同总价的95%。按国家规范要求,本工程扣留合同总价的5%做为质量保证金,在验收合格交工后1年内若无质量问题将全部退还给乙方。(甲方向乙方支付工程款时,乙方需向甲方提供相应的发票)

  第八条其他

  8.1因乙方施工力量或队伍素质或管理素质差,给工程进度或质量带来一定问题,但乙方又在规定的时间内又无有效的改善措施,甲方有权终止合同,因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。乙方承诺在一周内撤场完毕。

  8.2甲方对乙方所下罚款单由乙方签字确认,如乙方不确认也视为罚款生效,甲方可直接从乙方结算款中扣除。

  8.3甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请双方上级有关部门协调。不愿通过协商调解不成的,可以直接向鹤壁市仲裁机构申请仲裁。

  8.4本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第九条合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。调解无效可向鹤壁市仲裁委员会申请仲裁。

  第十条合同的生效与终止

  本合同经双方法定代表人或代理人签字盖章后生效。在完成分包工作内容、结清工程结算尾款后,合同自行终止。

  本合同正本一式三份,具有同等法律效力,在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  签订日期:

结尾:非常感谢大家阅读《公司生产车间施工合同书(精选8篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:公司生产车间施工合同书厂房防水工程施工合同城市居民供用热合同(HF 2024 0501)沙石供销合同范本土地居间合同管辖, 欢迎阅读,共同成长!

相关推荐
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright © 2020-2023 作文录 版权所有
鲁ICP备15004243号-7