作文网 > 实用文档 > 信函文书 > 详情页

解除房屋买卖合同通知书

作者:楼慕羽2024-05-14 09:16:01

导读:第一篇:解除房屋买卖合同通知书 甲方:_________________ 乙方:_________________ 丙方:__________________________________ 鉴于甲方通过丙方居间向乙方出售坐落于之房屋,三方分别或共同签署了相... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《解除房屋买卖合同通知书(分享10篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  第一篇:解除房屋买卖合同通知书

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  丙方:__________________________________

  鉴于甲方通过丙方居间向乙方出售坐落于之房屋,三方分别或共同签署了相关法律文件(文件名称及编号:_________________

  ),现经甲乙丙三方友好协商,达成如下协议:_________________

  1.本协议一经生效,甲乙丙三方此前分别或共同签署的所有关于上述房屋买卖、代理及相关协议(无论口头、书面或其它形式)均告解除。除本解约协议书所确定之责任外,甲乙丙三方互不承担其它任何责任。

  2.本协议生效之日起个工作日内,甲方应履行下列义务:_________________

  3.1

  3.2

  3.3

  3.4

  3.本协议生效之日起个工作日内,乙方应履行下列义务:_________________

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  4.本协议生效之日起个工作日内,丙方应履行下列义务:_________________

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  5因履行本解约协议所引起的或与此相关的任何争议,三方应友好协商解决,协商不成的,可向丙方所在地人民法院诉讼解决。

  6本协议一式三份,三方各执一份。

  (此页无正文)

  甲方(章):_________________乙方(章):_________________

  证件名称及编号:_________________证件名称及编码:_________________

  联系地址:_________________联系地址:_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  代理人:_________________代理人:_________________

  丙方(章):_________________

  住所:_________________

  经办人:_________________

  联系电话:_________________

  本文件签署日期:_________________

  第二篇:解除房屋买卖合同通知书

  原告:_________,性别:____,____族

  生于________年____月____日

  住址:_____________________

  身份证号:_________________

  联系电话:_________________

  被告:_____________________公司

  住所地:_____________________

  电话:_________________________

  法定代表人:__________________

  电话:________________________。

  诉讼请求:

  一、确认原告_________与被告_________签订房屋买卖的合同无效。

  二、要求被告返还购房款___元及利息(以购房款___元为基数,自付款之日起至起诉之日按照____________银行同期同类贷款利率计算)。

  三、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告承担。

  事实与理由:

  ________年____月____日,原告_________与被告___公司签订房屋买卖合同(编号:__________),合同内容约定:原告购买被告___________公司将要建设的商品房(房屋面积共约___平方米,车库约___平方米),房屋总价款为___元,被告应于________年____月____日将房屋交付原告使用。原告方按合同内容履行了支付价金义务,但是被告方____________公司却以各种理由推辞,不履行合同。后经查得知:被告___________公司所预售给原告的商品房至今仍未取得房屋预售许可证,并未建成。被告____________公司的欺诈行为为违约行为,严重侵害了原告的合法权益。综上所述,为维护原告的合法权益,现依据《民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及其它相关法律的规定向贵院提起诉讼,望贵院明察,判如所请。

  此致___________人民法院

  起诉人:_______________

  ________年____月____日

  第三篇:解除房屋买卖合同通知书

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

  一、乙方将_____年_____月_____日购买的__________公寓501号和503号房屋退还给甲方。

  二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行桂林分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

  三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

  四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款_____万元退还给乙方,将购房贷款_____万元退还给中国银行桂林分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

  五、违约金:违约方需支付违约金伍万元。

  六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

  七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

  八、本合同解释权归甲方所有。

  甲方盖章:

  甲方负责人签字:

  _____年_____月_____日

  乙方签字:

  乙方身份证号码:

  _____年_____月_____日

  第四篇:解除房屋买卖合同通知书

  _______________地产开发有限公司:_________________

  本人与你公司于_________________年_________________月_________________日签订《商品房买卖合同》(合同编号:_________________),购买你公司开发的御景湾第幢号房屋壹套,本人已支付全部购房款人民币元(其中:_________________年_________________月_________________日付款_________________元,_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同约定交房,又不按合同约定支付逾期交房违约金。为此,本人现依据《商品房买卖合同》第九条第(2)项规定,向你公司发出解除《商品房买卖合同》(合同编号:_________________)通知。自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率%支付违约金至全部购房款退清时止。退款及违约金请汇入以下账号,户名:_________________,开户行:_________________账号:_________________,如你公司逾期未予办理,本人将向人民法院提起诉讼。

  特此通知!

  (注:本通知壹式两份,福建美加德地产开发有限公司壹份,通知人存档壹份)

  通知人:_________________

  _________________年_________________月_________________日

  第五篇:解除房屋买卖合同通知书

  甲方:市房地产开发公司

  乙方:________

  __甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

  一、乙方将20年月日购买的公寓号和号房屋退还给甲方。

  二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、银行分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

  三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

  四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方,将购房贷款万元退还给银行分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

  五、违约金:违约方需支付违约金万元。

  六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

  第六篇:解除房屋买卖合同通知书

  原告:______________,男,_____年_____月_____日出生,户籍地_____________市_____区__________。

  被告:_________________、_____________市__________房地产有限公司,住所_____________市__________区__________,组织机构代码__________。

  法定代表人:_________________,董事长。

  诉讼请求

  一、依法判令解除原被告签订的_____________(_____)网预买字(_____________)第__________号《_____________市房地产买卖合同(预售)》。

  二、依法判令被告承担本案诉讼费用。

  事实与理由

  原告于_____________年_____________月_____________日向被告交纳_____万元定金,于_____________年_____________月_____________日向被告交纳部分首期款_____万元。原被告于_____________年_____________月_____________日签订《_____________市房地产买卖合同(预售)》,合同号为_____________(_____)网预买字(_____________)第__________号,原告向被告购买位于_____________市__________区__________花园_____号楼_____单元_____层__________号房屋,建筑面积__________平方米,总价款为人民币__________元。合同签订并于_____________市房地产权登记中心备案后,原告发现由于看错房号,涉案房屋并非原告所选定的朝向,原告协商与被告解除合同并更换房号,现被告已退还所有房款。

  原告与_____________年_____________月_____________日与__________银行股份有限公司_____________、__________支行签订编号为(_____________)__________________银_____借字第__________号《个人一手住房贷款合同》,向该行贷款__________万元,该行于_____________年_____________月_____________日首次放款,原告经与被告协商后,被告于_____________年_____________月_____________日径直向该行退回贷款__________万元,作为原告的提前还款,现原告与该行已解除贷款合同。

  现特向贵院提起诉讼,请求贵院判如所请。

  此致

  _____________市__________区人民法院

  具状人:_________________

  _____________年_____________月_____________日

  第七篇:解除房屋买卖合同通知书

  解除房屋买卖合同协议书

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

  一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。

  二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

  三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

  四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方,将购房贷款________万元退还给________银行________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

  五、违约金:违约方需支付违约金________万元。

  六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  签订地点:___________ 签订地点:___________

  ________年________月________日________年________月________日

  第八篇:解除房屋买卖合同通知书

  出卖人:

  法定代表人:

  联系地址:

  联系电话:

  买受人:

  身份证号码:

  联系地址:

  联系电话:

  甲乙双方于______年____月____日签订《商品房买卖合同》及相关文件,乙方购买甲方号商品房,现经双方本着自愿、平等、互利的原则协商一致,就解除该购房合同事宜达成协议如下:

  一、甲、乙双方自愿解除上述购房合同。自本协议生效之日起,双方之间就该购房合同的争议全部解决。

  二、乙方应于本协议生效后3个工作日内持上述购房合同及其补充协议、收款收据原件等相关资料,向甲方办理退房手续。

  三、甲方应于乙方办理完毕退房手续后10日内退还乙方全部购房款人民币

  拾万仟佰拾元整并无须支付利息。

  四、甲乙双方自愿协商解除购房合同,双方就上述购房合同的签订以及已履行和未履行的权利义务,均无任何异议,互不追究违约责任或要求赔偿损失。

  五、乙方应配合甲方办理购房合同注销登记手续,若乙方不能按时提交相关资料或提交资料不合格或拒绝配合办理的,甲方有权暂缓退还乙方所有款项。

  六、本协议自双方签署之日起生效。本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方执壹份,政府相关部门留存壹份,均具同等法律效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人:

  ______年____月____日______年____月____日

  第九篇:解除房屋买卖合同通知书

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  甲、乙双方于______年______月______日签订了编号为:___________________的《北京市外销商品房预售契约》/《北京市商品房买卖合同》。现双方经友好协商,达成如下一致意见:

  1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜,依该契约的约定,甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币______元,除尚未归还之__行贷款外,甲方需向乙方实际支付人民币______元。__行贷款部分款项共计______元由甲方______年______月______日直接返还予贷款__行,并向乙方提供__行的收据,做为乙方与__行解除借款合同的依据。

  2.双方同意甲方按照下列期限,分期将除__行贷款部分外的购房款直接支付给乙方:

  ______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

  ______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

  ______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

  ______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

  ______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

  ______年______月______日之前,甲方向乙方支付款项计______元,以及交付返还全部__行贷款后__行所提供的收据。

  3.乙方如系以__行抵押贷款方式支付部分房价款的,自本协议签署之日起至该契约正式注销之日,每月应向贷款__行支付的抵押贷款月均还款,由甲方支付,乙方给予必要的配合,且乙方无须再向甲方归还。

  4.甲方按本协议第2条第款约定执行完毕后,双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后,乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利,甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前,如果乙方不再要求退房、解约的,可与甲方另行协商。

  5.甲方向乙方支付全款计______元之后,并且双方签订解除该契约的文件生效后,乙方应授权甲方至北京市国土资源与房屋管理局办理该契约注销登记手续之全部所需文件。

  6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。

  7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计______元到达乙方账户开始生效,壹式陆份,甲乙双方各持叁份。

  甲方:___________________乙方:___________________

  代表:___________________代表:___________________

  ______年______月______日

  第十篇:解除房屋买卖合同通知书

  原告:________________,________________,________________族,现就职于__________________,电话:________________;

  被告:_________________,地址:________________市________________路________________号,法定代表人:________________,电话:________________;

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、_____________;

  3、_____________。

  事实和理由

  ________________;

  ________________;

  ________________;

  ________________。

  此致

  ________________市________________区人民法院

  具状人:________________

  ________________年________________月________________日

  附:_________________本诉状一式________________份

结尾:非常感谢大家阅读《解除房屋买卖合同通知书(分享10篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:解除房屋买卖合同通知书简单店面转让协议书范本孩子抚养费协议书格式一线城市店面转租协议书512国际护士节致全院护士的慰问信, 欢迎阅读,共同成长!

相关推荐
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright © 2020-2023 作文录 版权所有
鲁ICP备15004243号-7