作文网 > 实用文档 > 合同范本 > 详情页

工程承包合同有哪些

作者:陆可无2024-05-12 11:52:01

导读:工程承包合同有哪些 (一) 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《工程承包合同有哪些(精选6篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  工程承包合同有哪些 (一)

  甲方:___________________(以下简称甲方)

  乙方:___________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称与地点

  该工程为________________,地点在___________________城。

  二、承包方式与要求

  该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

  三、工程承包单价与内容

  经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

  四、工程质量与安全

  根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。

  乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。

  五、文明施工与奖罚

  乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____________市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

  六、付款方式与工期

  该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

  七、双方权力与义务

  (一)甲方

  1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

  2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

  3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

  4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

  (二)乙方

  1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

  2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。

  3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

  4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

  5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

  6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

  八、违约责任与其他

  1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

  2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

  3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

  4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。

  本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。

  甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________

  ____________年________月________日____________年________月________日

  工程承包合同有哪些 (二)

  发包方:________(以下简称甲方)

  承包方:________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方友好协议,签订本合同,共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:新村绿化工程

  2、工程地点:顶灵村新村聚居点

  3、工程总造价:按实际合格清单造价计算。

  二、双方职责:

  1、发包方:________

  负责接通施工用水源,平整施工现场,清除建筑垃圾,提供工具房与树苗的看守。

  2、承包方:________

  A、负责施工区域临时设施的'管理、维修;

  B、组织施工人员、材料、机械进场。

  三、工程期限

  1、根据双方约定,总工期为天(日历天)。

  2、因甲方供水、电出现问题或节假日、雨天等不可抗拒因素,工期顺延。

  四、工程质量

  工程竣工后,承包方按规定对工程进行保养管理。

  五、付款方式

  工程完工后,付完工程总造价的80%,余款在________年________款,所欠款项应按(国家)银行贷款利息结息。

  六、附则

  1、本合同若有未尽事宜,经双方协商解决,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  2、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  工程承包合同有哪些 (三)

  一、工程名称及建设地点:

  1、 工程名称:___x

  2、 建设地点:___x

  二、工程范围:

  按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

  三、工程总造价:

  合同总价含 费用确定合同价款为人民币( 人民 币) ¥ 元 ,大写: 佰 拾 万 佰 拾 元 角 分)。

  四、工期: 年 月 日至 年 月 日,共计叁年

  五、 承包方式:包工包料。

  六、甲乙双方负责完成的工作:

  a) 甲方负责完成的工作:

  i. 在开工前三天内完成“三通一平”(包括进场道路)接通水、电,提供材料和工具存放仓库,为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。

  ii. 甲方委派 许志敏 同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

  b) 乙方负责完成的工作:

  i. 乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划,并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

  ii. 保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。

  iii. 自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施。

  七、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。

  因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

  八、工程验收:

  a) 工程竣工后,甲方根据双方确认工程预算,设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止。

  b) 工程竣工验收通过后,双方在竣工工程验收证明书上盖章,同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

  c) 该工程养护期为三年,如在养护期内出现质量问题,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

  d)本工程至 年 月 日,苗木成活率为100%。期间,乙方应对死亡的苗木进行补植。

  九、 其他事项:

  a) 在施工中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

  b) 乙方负责办理进出的一切手续,其他对外手续由甲乙方共同办理。

  十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件,并具有同等的法律效力,乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后,方能正式开

  始施工。

  十一、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  十二、本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。

  本合同正本一式两份,双方各执一份,副本二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:___x 乙方:___x

  代表:____ ______ ______ 代表:___________________ ______

  签约地点:_________ __________

  签约时间:___ ___年__ __月_______日

  工程承包合同有哪些 (四)

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包量:“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

  4、工程质量要求:主体结构优良

  5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行

  6、劳务费单价:平方米单价300元人民币

  7、工程类别:框剪结构

  二、工程承包方式与范围

  1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。

  2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。

  三、合同价款

  1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行20_年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖

  承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。

  2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。

  3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。

  四、结算及付款

  1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。

  2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。

  3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

  4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。

  5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。

  6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。

  五、双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。

  2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。

  3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

  4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。

  5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

  6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

  (二)乙方职责及承诺

  1、质量标准:合格。

  2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。

  3、安全生产:达标

  (1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。

  (2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。

  (3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。

  4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。

  5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。

  6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。

  7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。

  8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。

  六、文明施工

  1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。

  2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。

  3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。

  4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。

  七、材料管理

  1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。

  2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。

  3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

  4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。

  八、违约、争议

  1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

  2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

  九、其它

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。

  2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。

  3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

  十、补充协议

  1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。

  2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,10日内质保金全部无息返还完。

  甲方(盖章):

  代表人(签字):

  联系电话:

  合同签订时间: 年

  乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话: 月 日

  工程承包合同有哪些 (五)

  发包单位:(甲方)

  承包单位:(乙方)

  一、工程名称:

  二、承包范围:工程所有施工内容

  三、承包方式:包工包料

  四、开竣工时间:开工时间20__年月__日

  竣工时间:20__年__月__日

  五、质量要求:

  六、验收标准:依据现行相应工程施工规范,以甲乙双方验收为准。

  七、保修日期:一年,即从竣工验收合格之日开始算起。

  八、双方责任:

  甲方:

  1、负责提供水电源至现场50米

  2、负责及时按照形象进度进行工程拨款

  3、负责保证现场满足施工要求

  4、负责工程施工中的有关协调工作等

  乙方:

  1、负责施工人员安全,由于施工过程违章造成的不安全事故,责任自负,承担一切经济损失。

  2、搞好工程管理,施工过程中,一切执行现行有关规范规定,保证施工工期,保证工程质量合格要求。

  3、爱护甲方原有设施,损失照价赔偿。

  九、结算办法:

  1、本工程结算均执行20__年4月1日颁布的山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。

  2、施工企业按照三类丙级取费。

  3、建设单位定价部分,执行定价进行结算。

  4、合同定价部分:

  十、拨款方式:

  1、工程开工按照预算的%拨款;

  2、工程竣工验收后,内按照预算值的%拨款;

  3、工程竣工验收后,内结算完毕,按照结算值的__%拨款,余款__%一年后付清(一个月内)。

  十一、双方争议:若发生争议,由淄博法律仲裁部门进行仲裁。

  本合同一式份,双方签字后生效,工程款付清后失效

  发包单位:(甲方)代表

  年月日

  承包单位:(乙方)代表

  20__年__月__日

  工程承包合同有哪些 (六)

  甲方(全称):(以下简称甲方)

  乙方(全称):(以下简称乙方)

  为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及脚手架工程的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本分包合同。双方共同遵照执行,并接受合同管理机关的监督检查。

  一、工程简介

  1、工程名称:紫辰明珠3—2#楼

  2、工程地点:盐亭县赐紫路140号

  二、承包范围:

  为本工程提供施工用的脚手架搭设,拆除及日常维护。

  1、本工程施工用的脚手架施工范围包括:主体工程外立面脚手,防护{棚钢筋棚、木工棚、搅拌机棚等},防护通道、塔吊防护栏杆、塔吊搭台、四口五临边封闭、操作平台、垂直隔离、斜道、通道、楼梯间栏杆等脚手架的搭拆及维护。

  2、挑架型钢的安装和拆除及预埋件的制作、安装和拆除及维护;含焊,割等。

  3、安全网、挑网、隔离网、竹片,挡脚板的安装和拆除、维护等。

  4、为甲方提供的本工程脚手架材料、型钢及挡脚板刷油漆。

  5、为保证文明工地的创建,乙方所提供的脚手架施工必须满足项目文明施工创建的要求。

  6、1—14层已搭设好的外架,如有整改另算。

  三、合同价款的确定与结算:

  1、乙方承担的工程量按甲方与项目部结算的地上建筑面积计算。

  2、本合同为固定单价合同,单价按15层以上施工建筑面积每平方

  3、在春节前按所搭设外架面积的70%支付人工工资,春节后,按每六层支付一次70%的进度款,主体封顶后,一个月内付总工程款的70%,剩余尾款,在该工程外架完全拆除,并将所有外架材料收完,分类堆放,一个月内结清所有剩余款。

  4、电梯井内操作架按现场要求而定,如需搭架每层元,施工电梯操作平台和防护架不在合同范围之内。

  5、承包总价确定以后作为最终结算依据,如乙方中途未能按协议履行,所搭设的工程量不再结算给乙方,作为违约补偿。

  四、质量要求:

  l、严格按照国家现行发布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30—20____)及施工标准规范利有关文件精神进行工程质量检验评测,遵循施工操作规程,按规范要求进行搭设。

  2、严格按照定额规定及施工方案要求完成架子搭设的工作内容,乙方搭设物甲方按JGJ59—99标准检查,质量应达到要求。

  3、乙方必须服从甲方管理人员的监管。

  五、工期及进度:

  1、本脚手架工程乙方须组织合理人员,工期如期按照项目部要求。如受工期限制,甲方有权限令乙方及时增加人员,如乙方不能增加,甲方有权自行增加,一切费用从乙方工程款减除。

  2、乙方按甲方确定的施工进度计划,周密安排,配备足够的材料及人员,若乙方因人员的原因影响甲方的施工进度要求,进度拖延一天甲方将对乙方处以20____元/天·栋的罚款。

  六、材料管理:

  1、乙方需用的材料必须提前48小时通知甲方,甲方接到乙方通知后必须在30个时内将祠料运到施工现场。

  2、施工所用材料每天施工后收集在相对集中处,并按甲方要求堆码整齐,扣件收回到扣件棚。因乙方乱堆乱放给甲方材料造成损失,甲方有权按损失大小做出相应处罚。

  七、后勤及安全管理:

  1、乙方进场施工人员必须接受现场施工管理人员的要求和规定。乙方进场时提供员工上岗证、操作证、照片、身份证复印件。甲方配合办理暂住证、安排住宿、食堂就餐。

  2、乙方对员工日常生活和施工前做好安全交底工作,如造成安全事故在3000元内由乙方负责。超出范围之外由甲方承担。

  3、在脚手架验收合格交付项目作业人员投入施工期间,乙方必须加强使用检查,经常维护保养,发现安全隐患并及时整改,以确保脚手架处于安全稳定状态。

  4、乙方施工作业人员不得擅自拆除脚手架构件,不得随意改变其用途和超载使用。

  5、乙方按项目部要求在不同部分张挂安全文明施工标语及标牌,创建安全文明施工氛围。

  6、如有后勤及其他问题甲方全力配合乙方解决。

  八、文明施工管理:

  1、乙方必须按项目部施工方案和形象进度实施,严格执行国家现行发布的标准和操作规程。

  2、为确保职工的身心健康,乙方作业人员必须严格遵守项目部的相关生活管理规章制度。

  3、做好现场落手清工作,做到二仁完场清、材料尽。乙方的施工任务完成后,必须将使用过的钢管、扣件、竹片等材料清理干净,并在甲方指定地点内堆放整齐,如有乱放乱堆现象视情节轻重进行处罚。乙方及其下属施工人员所产生的罚款,由乙方承担,施工现场务必保持清洁、完好。

  4、乙方自行招用务工人员,自主与务工人员签订务工协议,自管其下属人员的生活,正确处理奸劳动报酬的发放:凡因乙方管理失责或履行义务不当而引起的责任由乙方承担。

  九、甲、乙双方责任及义务:

  乙方对甲方实行总负责,在合同履行过程中,无论是乙方未履行或未适当履行合同义务(停工待工、人员组织、劳动力不够等问题)给甲方造成的任何损失,甲方可对乙方进行罚款或索赔。

  1、甲方责任及义务:

  (1)、甲方委派全面履行甲方的权利和义务,确保施工质量、安全管理、施工进度、成果保护、工序交接、文明施工、以及合同的全面履行。

  (2)、甲方配合乙方在施工前就经审批的脚手架搭拆方案进行交底。

  (3)、施工过程中甲方配合项目部合理制订施工作业周期,及时将工程进度计划材料、以利于乙方就劳务储备安排做好充分的准备工作。

  (4)、根据施工甲方配合乙方提供必要的施工条件,负责质量安全管理和监督。

  (5)、对乙方施工的分包工程进行质量检查和验收。项目部有权对乙方施工中发生的质量安全问题提出整改意见,由乙方在限期内进行整改,如乙方拒不整改或未按期完成整改甲方有权对乙方进行经济处罚直至将乙方清除出场。

  (6)甲方随时有权就乙方施工内容的质量和是否按照方案进行施工进行检查,发现有不符合要求的地方可随的要求乙方进行整改。

  2、乙方责任及义务:

  (1)乙方委派全面履行乙方的权利和义务,确保施工质量、安全管理、施上进度、成果保护、工序交接、文明施工、外架和安全防护搭设、以及合同的全面履行。

  (2)施工时材料必须按照甲方指定位置进行堆放,脚手架拆除材料必须按照甲方要求堆码。

  (4)乙方必须接受项目部完成施工内容进行的安全技术交底。

  (5)乙方必须严格按照制订的施工作业方案进行搭拆施工,搭设完毕需经相关部门验收合格挂上合格验收牌后方能投入使用,未挂合格验收牌严禁使用,否则谁使用谁负责。

  (6)乙方在施工中应服从甲方安排,如乙方在搭设过程中不符合规范要求,所发生的一切损失由乙方全部承担。

  (7)乙方必须严格执行项目部各项规定。

  十、争议解决:

  l、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决。如协商无法解决争议,则在甲方所在地方人民法院依法解决,因诉讼产生的一切费用,由责任方承担。

  2、由于不可抗拒力造成的不能履约或不能及时履约,按《中华人民共和国合同法》第117条、118条执行。

  十一、其它事项

  1、合同中未约定情况由双方协商解决。

  2、未尽事宜按合同法。

  十二、本协议一式二份。

  甲、乙双方各执一份,本协议签字之日起生效具有法律效力,工程款结清后失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

结尾:非常感谢大家阅读《工程承包合同有哪些(精选6篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:工程承包合同有哪些房屋租赁合同的续约注册公司租赁合同简单的农村房屋租赁合同怎么写商品房租赁合同范本, 欢迎阅读,共同成长!

相关推荐
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright © 2020-2023 作文录 版权所有
鲁ICP备15004243号-7