作文网 > 实用文档 > 合同范本 > 详情页

屋面防水施工合同

作者:兰墨尘2023-10-31 03:05:34

导读:屋面防水施工合同 篇1 委托方甲方:神府经济开发区医院 承建方乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《屋面防水施工合同(精选16篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  屋面防水施工合同 篇1

  委托方甲方:神府经济开发区医院

  承建方乙方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

  1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水

  2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

  3、 承建方式:由乙方包工包料。

  4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至

  年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

  5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

  6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收

  7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

  8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

  甲 方

  乙 方

  20xx 年4月日 :神府经济开发区医院 :

  屋面防水施工合同 篇2

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  鉴于甲方采取邀请方式选择 周书芳 防水工程施工承包单位,乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为施工单位,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。

  甲方以邀请方式确定乙方为施工单位,故乙方对本合同全部内容已经充分知悉,是其真实意思表示,不存在合同无效或者被撤消的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的

  项目简介

  1.1工程名称:欧蓓莎购物中心

  1.2工程地点: 大丰市人民北路

  1.3承包范围:公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水基础上重新施作SBS防水层)。

  1.4承包方式:本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。

  1.5工期:

  1. 6材料品牌及施工要求:SBS厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.

  1.7合同价格:

  第一条

  1、本工程采用“大包干”的形式,屋面按 32.00 元/平方米,合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。

  2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。

  3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求,并在充分考虑了一切条件的情况下,依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用,一次性包定,不做任何调整方承诺并保证。

  第二条 甲方驻工地代表

  2.1甲方任命驻工地现场代理人 ; 。

  第三条 乙方的责任和义务

  3.1工程施工过程中,乙方应当按照甲方要求进行施工。

  3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.

  3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员,撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。

  3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工,否则,由此造成的一切损失,包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。

  3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小,均由乙方自行承担责任,并立即报告甲方和建设主管部门。

  3.6施工完成后,必须清理现场,保证施工场地达工完场清要求,

  3.7乙方在工程施工过程中,必须维护工地现场及其周围的公用设施,对任何违反文明施工的行为,甲方有权责令乙方限期整改,若仍未整改时,甲方有权制止该项工作并责令其退场,由此产生的费用由乙方自行承担。

  3.8乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  3.9施工过程中,乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。

  3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。

  3.11乙方专现场施工员在有重大事情时,必须随叫随到。以上规定以甲方通知为准,若有违反或者冒名顶替,所发生的责任事故由乙方全权负责

  3.12乙方工人必须遵守治安管理的规定,如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为,除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定,及时向本单位工人发放工资,否则,甲方有权在监理单位的见证下,按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人,以确保工程顺利进行,代付款额在乙方工程款中直接扣除,并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任

  第四条工程质量等级

  施工要求;必须严格按照GB5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度,不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘,不可点粘或条粘,面积以坡度大小而定,最小粘接时,应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后,再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接,满粘法不小于80mm,短边搭接,满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽,不同缝。在屋面阴阳角,天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位,不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品,应注意防火安全,并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处,切忌日晒,或与热源接触。

  第五条付款方式 5.1所有防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后,支付至工程总造价的85%,剩余的15%工程款作为工程保质金,在20xx年梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款

  第六条合同的生效与终止

  本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字,甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕,除有关质量、安全责任条款外,其它条款即告失效。

  第七条 合同份数

  7.1履行本协议过程中,对协议条款解释权归甲方。

  7.2本合同一式两份份,由甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  屋面防水施工合同 篇3

  甲方:______

  乙方:______

  经甲乙双方充分协商,秉着互利互惠的原则,甲方自愿将坐落在衡阳松木港区一期工程三标段仓库、综合楼防水工程发包给乙方承做,并达成以下合同条款:

  一、承包工程范围及工程验收方法:屋面、卫生间、天沟、地面及屋面地面的分格缝,验收时以展开面积实际丈量为准计算。

  二、承包方式,本工程以单价包干,包人工、材料(屋面以SBS卷材,油膏为主,卷材厚度达标3mm,卫生间,天沟,以广州大禹牌聚氨脂为主,刮两遍,地面刮热油两遍并洒马蹄石,分格缝以淋油膏为主。

  三、承包工程单价(不含税费价,烧油膏柴火由工地提供),卷材屋面33元/㎡,聚氨酯卫生间,天沟26元/㎡,油膏地面两遍19元/㎡,屋面和地面分格缝淋油6元/m计算。

  四、质量要求,乙方施工时,必须按照防水规范及验收标准和甲方施工要求操作程序进场施工,乙方在甲方防水范围内保质保量,并免费保修五年。

  五、付款方式:本项目防水工程款分贰次付款,先付材料款后付工资款,甲乙双方在合同签字生效后,乙方材料进场施工时,甲方付给乙方工程总款的50%作为材料款,防水工程完工后由甲方验收合格后,付剩余工程总款的45%即工资款,剩余工程总款的5%作为工程的质保金,以完工日起,期限为壹年,并立下欠条字据,到期无质量问题,限五个工作日支付给乙方,以上款项如有拖欠,视为违约,乙方有权停止施工(乙方要负责提供原材料、资料、合格证)。

  六、工期要求:按甲方施工进度计划施工,不得延后。

  七、甲方双方责任:

  1、甲方责任:甲方必须清理好建筑垃圾,基面必须符合防水要求的施工工作面和施工现场要求,用电接头,电源,垂直运输,并协助乙方在施工中所遇不可预测之情况处理,在保修期内如楼面超出规范要求,使屋面强烈裂缝及人为损坏,所造成的防水处渗漏,由甲方负责维修费用。

  2、乙方责任:乙方由专业技术人员按时进场施工,按安全施工要求采取预防事故的措施,确保施工安全,在保修期内乙方如有质量问题应及时免费维修,在保修期外乙方可提供有偿维修服务。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,受法律保护,甲乙双方应严格遵守合同规定,履行职责。

  甲方:______

  乙方:______

  屋面防水施工合同 篇4

  屋面防水施工合同范本

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:_________________

  一、施工期限:_________________

  自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。逾期、日罚金¥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:_________________乙方包工、包料。

  三、结算方式:_________________

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:_________________

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:_________________

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:_________________

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:_________________

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  十一、本合同自签订之日起生效。

  甲方:_________________乙方:_________________

  负责人:_________________负责人:_________________

  经办人:_________________经办人:_________________

  _____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

  屋面防水施工合同 篇5

  施工单位:_______公司(以下简称甲方)

  承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则

  1、工程名称:

  公司梅林生产、生活基地2#、3#楼

  2、工程地点:____公司大院内

  3、工程内容:

  根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜,屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。

  四、质量标准:

  乙方应确保公司梅林生活、生产基地2、3楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15—19—97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的`因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。

  (2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。

  六、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、其它:

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:_______________(签章)

  乙方:_______________(签章)

  _____年_____月_____日

  屋面防水施工合同 篇6

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程内容:

  1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

  2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。

  四、工程量计算及工程造价

  1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

  2、屋面防水二层SBS,按每平方米43元结算。

  3、卫生间天沟按20元/㎡结算。

  五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,一年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。

  六、甲方义务:

  1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

  2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。

  七、乙方负责:

  1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

  2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

  3、防水保修期为3年,如屋面有漏水现象,由乙方免费维修。

  八、其他:

  1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  屋面防水施工合同 篇7

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的.具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程内容:

  1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

  2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。

  四、工程量计算及工程造价

  1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

  2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。

  3、卫生间天沟按20元㎡结算。

  五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。

  六、甲方义务:

  1、乙方用于本工程的有关图纸。

  2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。

  七、乙方负责:

  1、必须按照施工图纸及施工施工。

  2、并所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的完善交予甲方归档。

  3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。

  八、其他:

  1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  ________年____月____日:

  屋面防水施工合同 篇8

  甲方:_____

  乙方:_____

  甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规,并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。

  一、工程名称:__防水工程

  二、工程地点:__镇酒源大道30、32号

  三、承包施工范围:屋面防水分项工程(包工完成整体工程),按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。

  四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付:

  1、工程内容:清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。

  2、工程价格及金额:

  (1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按元/㎡计算(按实际施工面积计算);

  (2)一期工程施工面积约4万㎡,折算金额约万元。

  3、工程量以实施工面积计算.

  4、工程款的支付:按工程进度每月结算一次,甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后,甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金,质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。

  5、如需乙方开据建安发票,税率按%计算。

  五、施工期限:按一般防水施工进度进行正常施工,进度由甲乙双方根据现场实

  际情况协商确定,乙方必须保证不得影响下道工序的施工进度要求。

  六、防水卷材质量和施工质量要求:

  1、防水卷材质量要求:由甲方提供卷材及冷底子油,并有出厂合格证、出厂检验报告,符合国家现行标准抽检合格。

  2、施工质量要求:屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求,地下防水达到GB50208-20__规范要求,必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固,接缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%,搭接和损耗率不得超过15%,超出部分材料消耗由乙方承担。

  3、质保期限:按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修,若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担保修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。在保修期间,发生任何质量问题,乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修,否则甲方有权自行修复,所产生的费用(费用金额无需乙方同意,以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。

  七、安全文明施工:

  1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。

  2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的`负责人做好交接工作,并做好记录工作。

  3、施工安全由乙方负责,甲方代乙方购买建安意外伤害险。

  4、派驻现场代表:甲方:_____,乙方_____。

  八、施工注意事项:

  1、乙方施工人员在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物,严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

  2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工,规范管理,服从甲方的工作区域管理,不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物,不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为,由乙方承担相应责任。

  3、乙方在施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  4、竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。

  九、甲方责任:

  1、负责提供图纸或设计变更材料一份;

  2、负责提供符合规范要求的防水施工基面,如局部基面需要处理,提供基面处理材料(水泥、砂等);

  3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施,甲方不得收取乙方任何费用;

  4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;

  5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;

  6、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查;

  7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的,甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。

  十、乙方责任:

  1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全施工,文明施工;

  2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;

  3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;

  4、提供甲方所需材料的相关资料;

  5、做好对防水施工完成的工作面的保护;

  6、做好蓄水试验及验收工作。

  7、负责保管甲方提供的防水材料,如有丢失由乙方负责赔偿。

  十一、违约责任:

  1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失,应给予赔偿;

  2、甲方未按合同的要求支付工程进度款,须向乙方赔偿合同总金额%的违约金,乙方有权停工,因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;

  3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度,造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额%的违约金。

  十二、合同争议:

  1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后,本合同终止作废。

  甲方(章):_____代理人(签字):_____联系电话:_____

  乙方(章):_____代理人(签字):_____联系电话:_____

  合同订立日期:_____年_____月_____日

  屋面防水施工合同 篇9

  建设单位:____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方)

  为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:

  一、工程概况:

  1、工程名称:____省法制办屋面防水改造工程。

  2、工程地点:督院街。

  3、工程内容:

  A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

  B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。

  C、具体做法详见施工图。

  二、工期和质保期:

  1、按甲方要求,遇雨顺延。

  2、防水工程质量保修期________年。

  三、承包方式:

  1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全,结算时按实际施工面积为准。

  2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整均匀与基层有一定粘结力,满足房屋综合验收的要求。

  四、甲方责任:

  1、非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  五、乙方责任:

  1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  六、合同价:

  合同价暂定:18.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。

  本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。

  七、付款方式:

  合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%,剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。

  八、违约责任:

  甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

  九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:甲方代表签字(盖章):

  乙方: 乙方代表签字(盖章):________年____月____日

  屋面防水施工合同 篇10

  甲方::

  乙方:

  依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况:处理湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

  1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

  2、工程名称:湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

  3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。

  二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材

  4、全部包工包料,单价为 27元平方。

  6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。

  2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十一、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十二、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十三、工程质量保修

  本防水工程的保修期为________年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十四、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  7、 在全部完工后,乙方必须向甲方验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十五、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  屋面防水施工合同 篇11

  甲方:

  乙方: 身份证号码: 电话:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自20xx年三月十二日起至本月二十日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  屋面防水施工合同 篇12

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自________年________月________日起至________年________月________日止。逾期、日罚金¥________元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:

  乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  本合同自签订之日起生效。

  甲方:_________乙方:_________

  日期:_________日期:_________

  屋面防水施工合同 篇13

  施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于屋面防水施工合同范XX篇,希望对你有所帮助。

  关于屋面防水施工合同范X

  (一)

  甲方:

  乙方:

  甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据合同法及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。

  一、工程地点:丰X院内。

  二、单位工程名称:车间及库房屋面天沟防水修缮

  三、工程造价:(含税)

  以实际验收工程量每平方米: 32 元;

  注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。

  四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。

  五、工程期限:

  工期 天,即从________年____月____日至________年

  ____月____日止。

  六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。

  七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外,其余一次性付清。

  八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。

  九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。

  甲方代表: (盖章)

  乙方代表: (盖章)

  签订日期:________年____月____日

  关于屋面防水施工合同范X

  (二)

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程内容:

  1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

  2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。

  四、工程量计算及工程造价

  1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

  2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。

  3、卫生间天沟按20元㎡结算。

  五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。

  六、甲方义务:

  1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

  2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。

  七、乙方负责:

  1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

  2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

  3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。

  八、其他:

  1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  ________年____月____日:

  关于屋面防水施工合同范X

  (三)

  甲方::

  乙方:

  依据中华人民共和国民法典a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况:处理湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

  1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

  2、工程名称:湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

  3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。

  二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外3厚 B

  防水卷材

  4、全部包工包料,单价为 27元平方。

  6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。

  2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始

  前,发包人为施工场地内的自有人员及

  第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十

  一、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十

  二、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十

  三、工程质量保修

  本防水工程的保修期为________年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十

  四、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十

  五、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:

  关于屋面防水施工合同范X

  (四)

  建设单位:____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方)

  为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:

  一、工程概况:

  1、工程名称:____省法制办屋面防水改造工程。

  2、工程地点:督院街。

  3、工程内容:

  A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

  B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。

  C、具体做法详见施工图。

  二、工期和质保期:

  1、按甲方要求,遇雨顺延。

  2、防水工程质量保修期________年。

  三、承包方式:

  1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全,结算时按实际施工面积为准。

  2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整均匀与基层有一定粘结力,满足房屋综合验收的要求。

  四、甲方责任:

  1、非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  五、乙方责任:

  1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  六、合同价:

  合同价暂定:1

  8.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。

  本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。

  七、付款方式:

  合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%,剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。

  八、违约责任:

  甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

  九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:甲方代表签字(盖章):

  乙方: 乙方代表签字(盖章):________年____月____日

  关于屋面防水施工合同范X

  (五)

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:湖北____县____区

  2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。

  3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1.屋面B每平米8元(含燃气)

  2.厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1. 工程时间:自20________年____月____日开工,至20________年____月____日竣工。

  2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  第三条:付款方式

  1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第四条:施工安全:

  1.乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。

  2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

  屋面防水施工合同 篇14

  甲方:武威六中家属院业主委员会

  负责人: ,业主委员会主任。

  乙方全称:宏达防水公司

  承办人: ,系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人,

  身份证号: 电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的

  相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就

  甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执

  行。

  一、工程名称及地址:武威六中家属院二号楼、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。

  二,承包方式:乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。

  三、工程计量:屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。

  四、工程价款:

  屋顶防水工程,每平方米单价为 39元;

  五、工程工期:

  在甲方通知进场之日起开始计算,工期为 天,如遇风、雨、

  雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延。

  六、工程要求:

  1,防水材料、产品名称:

  2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

  3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  5,乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时,因积极与业主联系配合,在业主监督配合下拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

  6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

  七,结算方式:

  1,乙方料进现场预付工程款 %工程款,为 元。

  2,乙方施工完毕,验收合格后付 %工程款,为 元。

  3,房屋竣工验收交付使用后 日内付 %,为 元。

  4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量

  问题情况下,支付给乙方。

  八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方全称: 乙方全称:(签章)负责人: 经办人: 经办人

  20xx年 月 日 20xx年 月 日

  屋面防水施工合同 篇15

  甲方:

  乙方:

  甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据民法典及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。

  一、工程地点:

  二、单位工程名称:

  三、工程造价:(含税)

  以实际验收工程量每平方米:32元;

  注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。

  四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。

  五、工程期限:

  工期天,即从________年____月____日至________年____月____日止。

  六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。

  七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外,其余一次性付清。

  八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。

  九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________

  屋面防水施工合同 篇16

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  依据>、>及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实、守信原则,甲乙双方友好协商,订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、概况

  1、工程地点:

  2、工程名称:

  3、工程内容:照图纸设计要求,及国家现行施工规范质量验收要求,施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板,以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理,按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)

  二、承包方式

  乙方以“包工、包料、包质量,包进度、包安全文明施工”的方式,完成甲方委托的全部施工内容。

  三、材料

  1、主材选用耐低温-10°的,高聚物改性沥青防水卷材(SBS)。

  2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容,为厂家配套使用的无毒、环保产品。

  3、乙方在施工前,提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。

  4、乙方将防水材料采购到施工现场后,乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师,对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中,甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时,有权随机抽样送检,检验结果如不符合本合同约定的材质要求,一切返工损失费用由乙方承担。

  四、工程造价

  1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。

  2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费,

  以及材料进场的检验费。

  3、本工程施工面积约2,施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候,施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)

  五、工期

  按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工,乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。

  六、施工工艺及技术要求

  1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)要求,以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10J301)

  2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求,编制《防水专业施工方案》,报监理工程师审批。

  3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。

  七、工程质量及验收

  1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)、《地下建筑防水构造》(10J301)要求。

  2、施工过程中的分部、分项验收,必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后,方可进入下道工序施工。

  3、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验,对有渗漏部位应做好技术处理,直至质量验收符合要求。

  4、在全部工程完工后,乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。

  八、安全施工文明施工

  1、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度,进场作业人员必须戴好安全帽,作业人员必须经上岗培训,持证上岗。

  2、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工,一切因此而发生的直接、间接损失费用,完全由乙方自理。

  九、工程款支付

  1、本工程竣工验收合格后,乙方提交工程造价结算书,经监理工程师审核确认后,甲方在10个工作日内,向乙方支付70%的合同结算款。

  2、在第一次付款后6个月内,如防水工程返修问题较少,甲方向乙方继续支付25%的合同结算款,留5%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后6个月内,防水工程返修问题较多,甲方向乙方继续支付20%的合同结算款,留10%的结算款作为质量保修款。

  3、质量保修期到期后,甲方支付乙方剩余工程款。

  4、工程款支付均为无息支付。

  十、工程质量保修及其他补充约定

  1、本防水工程施工质量保修期为五年。

  2、在质量保修期内,因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接到甲方维修通知后,应立即组织人员赶赴现场进行维修,并承担由此引起的一切费用损失。

  3、本工程严禁乙方再次分包和转包,一经发现,甲方有权立即终止合同,并要求乙方限期改正,如乙方拒绝执行,甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。

  4、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时,双方的经济损失分别由各自承担。

  5、工程款结算时,乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)

  6、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证,持证上岗率100%。

  7、乙方施工人员如需要在现场食宿,统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排,费用由乙方自理。

  8、乙方施工期间,应派驻一名项目经理或工长常住现场,全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。

  十一、违约责任

  在合同履行期间,甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务,如有违约,由违约方支付合同总价的20%款,作为合同违约金赔偿。

  十二、合同争议解决及法律效应

  1、本合同执行中,如发生合同外争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向工程所在地人民法院申请仲裁。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。

  3、本合同以工程质量保修期满,甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期,合同到期后,即告无效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:

  电话:电话:

  签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

结尾:非常感谢大家阅读《屋面防水施工合同(精选16篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:屋面防水施工合同水果供货合同2023年关于企业聘用合同买卖房子合同民工合同, 欢迎阅读,共同成长!

相关推荐
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright © 2020-2023 作文录 版权所有
鲁ICP备15004243号-7